建筑裝飾合同

時間：2022-11-11 18:57:37 合同范本

建筑裝飾合同

　　隨著法律觀念的深入人心，關(guān)于合同的利益糾紛越來越多，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編整理的建筑裝飾合同，歡迎大家分享。

建筑裝飾合同

建筑裝飾合同1

　　上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案，不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院（20xx）順法民一初字第01001號民事判決，向本院提起上訴。本院受理后，依法組成合議庭進行了審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。

　　原審判決認定：20xx年2月8日，原、被告簽訂《協(xié)議書》，協(xié)議約定被告委托原告對被告自有的碧桂園彩虹一街9號房屋進行承包裝修工程，具體內(nèi)容見工程預(yù)（結(jié)）算報價表，總工程造價為306406元，按八折結(jié)算價為245124.8元。如有增加，另行計算。工程驗收后付清工程款，工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后，原告進場施工，在施工過程中，根據(jù)原告的要求，增加了部分工程項目，故房屋裝修工程結(jié)算總造價為327209。68元。20xx年6月，原告將裝修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元卻以工程不合格為由沒有支付給原告。

　　另查，原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。

　　原審判決認為：由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì)，故原、被告之間的房屋裝修工程合同無效，但由于房屋裝修工程已完成，被告亦已使用該房屋，其亦當(dāng)庭表示工程預(yù)（結(jié)）算報價表中裝修項目已裝修完畢，故被告應(yīng)按約支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程預(yù)（結(jié)）算報價表及清楚其內(nèi)容，故應(yīng)視為雙方已結(jié)算，被告應(yīng)承擔(dān)支付工程款87000元的責(zé)任。原告的訴訟請求有理，予以支持。被告認為原告進行的裝修工程不合格，要求索賠的辯稱，由于被告沒有在本案提起反訴，且被告亦明確表明另案起訴，故對該辯稱不作處理，被告可另案起訴。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定，判決：被告黃某應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi)，支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費3120元，由被告負擔(dān)。

　　上訴人黃某上訴稱：

　　一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段；

　　二、原審適用關(guān)于建設(shè)工程合同的規(guī)定是錯誤的，本案應(yīng)適用承攬合同。承攬合同的一個重要原則是承攬合同是完成工作的合同，承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思，完成了承攬項目，再進行項目的結(jié)算。上訴人在一審?fù)徶幸讯啻伪砻鞅簧显V人未完成合同約定的義務(wù)，故上訴人依法未將余款付給被上訴人，并非上訴人延付工程款。

　　三、本合同糾紛中，被上訴人必須承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。在上訴人入住該房后，發(fā)現(xiàn)該房存在超過20處質(zhì)量問題，被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價格存在爭議。五、上訴人是香港人，不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定，原審在上訴人不知情的情況下，作出不公平的判決。綜上，特提出上訴請求：

　　1、撤銷（20xx）順法民一初字第01001號民事判決；

　　2、駁回被上訴人的訴訟請求；

　　3、本案的訴訟費由被上訴人承擔(dān)。

　　被上訴人梁某辯稱：原審判決認定事實清楚，適用法律正確，請求二審法院予以維持。

　　本院對于原審認定的事實予以確認。

　　本院認為：本案的上訴爭議焦點系上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元。

　　首先，雙方當(dāng)事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛，故該案的案由應(yīng)定性為建設(shè)工程施工合同糾紛。建設(shè)工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同，所以建設(shè)工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時，在法律法規(guī)對建設(shè)工程合同有特殊規(guī)定的情況下應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當(dāng)事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書》，因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì)，故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強行性規(guī)定，應(yīng)屬無效合同，不受法律保護。原審對該合同效力定性正確，本院予以維持。

　　其次，關(guān)于上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭工程款87000元的問題。上訴人在一審?fù)忂^程中，明確確認了以下事實：其一，訟爭工程已經(jīng)完工，且其已經(jīng)入住使用；其二，訟爭工程總價款為327209。68元，尚有87000元未支付，未支付的原因系訟爭工程的質(zhì)量問題。根據(jù)上訴人的自認，該案所涉法律關(guān)系中的權(quán)利、義務(wù)明確，上訴人應(yīng)當(dāng)向被上訴人承擔(dān)其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應(yīng)支付87000元工程款的上訴請求，缺乏事實和法律依據(jù)，本院不予支持。

　　至于訟爭工程的質(zhì)量問題，在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下，上訴人明確表示就質(zhì)量問題，另案解決。原審法院對于訟爭工程質(zhì)量問題沒有處理，符合民事訴訟中“不告不理”原則，程序合法，本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請書》是要求法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題進行處理，因原審法院對訟爭房屋工程質(zhì)量問題不作相應(yīng)審查，故本院不予準(zhǔn)許。上訴人可另循其他法律途徑進行救濟。綜上，原審判決認定事實清楚，適用法律正確，依法應(yīng)予維持。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項的規(guī)定，判決如下：

　　駁回上訴，維持原判。

　　二審案件受理費3120元，由上訴人黃某負擔(dān)。

　　本判決為終審判決。

建筑裝飾合同2

　　一、概況

　　1、甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。

　　2、裝飾施工地點：＿＿區(qū)（縣）＿＿＿路＿＿＿弄（村）＿＿＿號＿＿樓＿＿＿室。

　　3、住房結(jié)構(gòu)：＿＿＿＿＿房型＿＿＿＿房＿＿＿廳＿＿＿套施工面積＿＿＿平方米。

　　4、裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。

　　5、承包方式：＿＿＿＿＿（包工包料、清包工、部分承包）。

　　6、總價款：￥＿＿＿＿元大寫（人民幣）：＿＿＿＿＿其中：經(jīng)雙方認可變更施工內(nèi)容變更部分的工程款按實另計。

　　7、工期：自＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日開工至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日竣工工期＿＿＿天。

　　二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定：

　　1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異乙方應(yīng)及時向甲方書面提出甲方仍表示使用的由此造成工程損失的責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后經(jīng)乙方驗收由乙方負責(zé)保管乙方可收取甲方提供材料價款保管費費率由雙方約定由于保管不當(dāng)造成的損失由乙方負責(zé)賠償。

　　2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾非經(jīng)甲方同意不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

　　三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定：

　　1、本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、本工程由＿＿＿方設(shè)計施工方案。

　　3、工程驗收。甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收由乙方組織人員進行驗收甲方應(yīng)予承認。事后若甲方要求復(fù)驗乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān)工期也予順延。

　　4、工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收并辦理驗收移交手續(xù)（詳見附件《工程質(zhì)量驗收單》）。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方另定驗收日期。如通過竣工驗收甲方應(yīng)承認原竣工日期并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。

　　四、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定：

　　1、工程款付款方式：＿＿＿

　　2、工程結(jié)算：＿＿＿。

　　3、工程保修期壹年。須工程款全部結(jié)清甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　4、雙方款項往來均應(yīng)出具收據(jù)施工結(jié)束須開具發(fā)票。

　　五、其它事項

　　1、甲方工作：

　　（1）甲方應(yīng)在開工前一天向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明＿＿＿＿份并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件并說明使用注意事項。

　　（2）做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

　　（3）如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線負責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)并承擔(dān)承擔(dān)有關(guān)費用。

　　2、乙方工作：

　　（1）參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。

　　（2）指派＿＿＿＿為乙方駐工地代表負責(zé)合同履行。按要求組織施工保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)解決由乙方負責(zé)的各項事宜對其行為乙方應(yīng)予認可。如更換人員乙方應(yīng)及時書面通知甲方。

　　（3）未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。

　　六、違約責(zé)任：

　　1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失每停工或窩工一天甲方付乙方＿＿元；甲方未按合同的約定付款的每逾期一天按逾期未付款的＿＿％支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的每逾期一天乙方按甲方已付款的＿＿＿％向甲方支付違約金。

　　3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

　　七、糾紛處理方式：

　　1、因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票可向XX市建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調(diào)解也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。

　　2、

　　當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或協(xié)商、調(diào)解解決不成時可以按照本合同約定向＿＿＿市仲裁委員會申請仲裁＿＿＿人民法院提起訴訟。

　　八、合同的變更和解除：

　　1、合同經(jīng)雙方簽字（在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證）生效后雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同提出終止合同一方要以書面形式提出應(yīng)按合同總價款＿＿＿％支付違約金并辦理終止合同手續(xù)。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同須向另一方以書面形式提出經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)訂立終止合同協(xié)議可視為本合同解除。

　　九、本合同一式_____份甲、乙雙方各執(zhí)一份具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　十、其它約定：

　　甲方（簽章）：＿＿＿乙方（簽章）：＿＿＿

　　委托代理人：＿＿＿法定代表人：＿＿＿

　　住址：＿＿＿地址：＿＿＿

　　電話：＿＿＿電話：＿＿＿

　　郵編：＿＿＿郵編：＿＿＿

　　簽訂日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日

　　簽訂地點：＿＿

建筑裝飾合同3

　　發(fā)包方(簡稱甲方)：_______________

　　承包方(簡稱乙方)：_______________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合建筑裝飾裝修工程施工的特點和本工程的具體情況，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，達成如下協(xié)議，共同遵守。

　　一、概況

　　1、項目地址：2、裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。

　　3、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。

　　4、預(yù)算價款：￥____元，大寫(人民幣)：_____(詳見工程報價表)

　　經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。

　　5、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。建筑裝飾工程施工合同二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定：

　　1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。

　　本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負責(zé)賠償。

　　2、乙方提供的材料：詳見附件三《乙方提供材料單》。

　　3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的項目裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

　　4、乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責(zé)。

　　三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定：

　　1、本工程執(zhí)行GB50210--20xx《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。

　　3、工程驗收。

　　甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應(yīng)予承認。事后，若甲方要求復(fù)驗，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。

　　4、工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質(zhì)量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應(yīng)承認原竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。

　　四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定：

　　甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的，乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。

　　五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定：

　　1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即付乙方總工程款計前付總工程款 %計元;剩余工程驗收合格后一次性付清。增項部分應(yīng)在簽定增項工程單時一次性付清。

　　2、工程結(jié)算：按現(xiàn)場實際施工工程量。

　　3、工程保修期壹年。須工程款全部結(jié)清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　六、其它事項

　　1、甲方工作：

　　(1)甲方應(yīng)在開工前一天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　(2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

　　(3)如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線，負責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并承擔(dān)承擔(dān)有關(guān)費用。

　　2、乙方工作：

　　(1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。

　　(2)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。

　　七、違約責(zé)任：

　　1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的__%支付違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

　　3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

　　4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

　　八、糾紛處理方式：

　　1、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向市仲裁委員會申請仲裁，人民法院提起訴訟。

　　九、合同的變更和解除：

　　1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。

　　十、其它約定：

　　1. _______________

　　2. _______________

　　3. _______________

　　4. _______________

　　5. _______________

　　十一、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合

　　同的組成部分。

　　甲方(簽章)：___________ 乙方(簽章)：_________

　　委托代理人：___________法定代表人：________

　　住址：______________地址：___________

　　電話：______________電話：___________

　　郵編：______________郵編：___________

　　簽訂日期：___ 年 ___月 ___日

　　簽訂地點：_____________

建筑裝飾合同4

　　甲方(業(yè)主)：_________

　　乙方(裝飾公司)：_________

　　合同編號：_________

　　業(yè)主(以下簡稱甲方)：_________身份證號：_________聯(lián)系地址：_________

　　裝飾公司(以下簡稱乙方)：_________聯(lián)系電話：_________

　　依照《中華人民共和國民法典》及其它有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為明確雙方權(quán)利義務(wù),經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同，以共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1、甲方對進行裝修裝飾的房產(chǎn)擁有合法的裝修裝飾決定權(quán)(包括但不限于裝修裝飾房產(chǎn)的所有權(quán)、使用權(quán)或承租權(quán)等)。

　　2、乙方為本地工商行政管理機構(gòu)核準(zhǔn)登記的企業(yè)(統(tǒng)一社會信用代碼：_________)。

　　3、工程地點：_________

　　4、房屋結(jié)構(gòu)：_________，套內(nèi)面積(以實際測量為準(zhǔn))。

　　5、裝飾施工內(nèi)容及做法：(詳見施工預(yù)算及施工圖紙)。

　　6、施工承包方式：雙方商定同意采取下列第_________ 種承包方式：

　　(1)、乙方包工包料;

　　(2)、乙方包工包基礎(chǔ)施工材料;

　　(3)、乙方包工、甲方包料。

　　7、合同額暫定：_________ 元(大寫人民幣：_________ ，最終以實際發(fā)生的工程量為準(zhǔn))。

　　8、水電安裝、改造增加部分按實際工程量計算。

　　9、本工程所有項目管理費為10%，套餐外增項搬運費為5%，具體費用見報價單。

　　10、施工中，雙方如變更設(shè)計或增減施工項目的，變更部分的工程款按報價以實際工程量另行增減計算。

　　11、工程期限：自_________年_________月_________日起，共計_________個工作日。

　　如果有以下情形的則以實際開工日期計算，工期順延。

　　(1)具體的開工日期以裝修許可證辦理完畢且乙方實際進場施工之日為準(zhǔn);

　　(2)若施工所在地存在關(guān)于周末或節(jié)假日不允許施工的規(guī)定，工期應(yīng)順延。

　　第二條甲方義務(wù)

　　1、甲方開工前三天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

　　2、提供施工期間的水源、電源并承擔(dān)其費用;

　　3、本工程項目原則上不拆動房屋室內(nèi)原承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，甲方負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);

　　4、施工期間甲方仍需部分使用該房屋的，應(yīng)負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保護及消防等安全工作;

　　5、負責(zé)協(xié)調(diào)鄰里之間的關(guān)系，否則由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān);

　　6、負責(zé)到物業(yè)部門辦理的開工手續(xù)，并承擔(dān)物業(yè)部門收取的各項費用;

　　7、按時、按量、按質(zhì)提供自購的裝修材料;

　　8、對工程施工的質(zhì)量、進度進行監(jiān)督，及時辦理材料驗收、竣工結(jié)算。

　　第三條乙方義務(wù)

　　1、指派項目經(jīng)理_________為乙方施工代表，負責(zé)合同的履行，按要求組織施工和驗收，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。指派作為本合同簽署代表，本合同除標(biāo)下劃線空白處外，其余部分不允許手寫填加，如因特殊原因需手寫填加相應(yīng)合同條款或合同內(nèi)容，需經(jīng)過總經(jīng)理簽字并蓋章確認，否則所填加內(nèi)容不視合同組成部分。

　　項目經(jīng)理的職責(zé)不包括工程款等款項的收取。如更換人員，乙方應(yīng)及時通知甲方。

　　2、嚴(yán)格按照雙方確認的施工圖紙、說明等進行施工，做好各項檢查和工作記錄。

　　3、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工現(xiàn)場管理的規(guī)定等，不擾民，不污染環(huán)境，做好防火等安全措施;

　　4、保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;

　　5、保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責(zé)清掃現(xiàn)場(不包括專業(yè)保潔)。

　　第四條材料供應(yīng)

　　1、由甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備的，甲方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方，由雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)，甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品。甲方所提供的材料、設(shè)備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異的，由此造成的工程損失及責(zé)任由甲方承擔(dān)。

　　2、由甲方采購供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝飾裝修施工，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。

　　3、由乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，乙方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方檢驗，如甲方接到乙方通知后2天內(nèi)無故不參加檢驗的，乙方可自行檢驗，甲方應(yīng)對乙方的驗收結(jié)果予以認可。

　　4、由乙方購買的基礎(chǔ)裝修材料，甲方如需變更，雙方須先填寫《施工變更簽證單》，確認新材料的品牌型號及價格。

　　第五條工期變更

　　除了法律規(guī)定或是另外有約定，對以下原因造成竣工日期延誤，工期應(yīng)順延：

　　1、工程項目增加和設(shè)計變更;

　　2、停電、停水等不可抗力因素影響;

　　3、甲方未能按合同約定提供施工圖紙、施工場地、施工條件的;

　　4、甲方不能按期提供材料、設(shè)備或提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格的;

　　5、甲方未按期支付工程款;

　　6、甲方無故不驗收或怠于驗收的;

　　7、其它可順延的情況。

　　第六條工程變更

　　1、甲方提出變更設(shè)計、停止施工或增減項目，應(yīng)及時通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。

　　2、乙方應(yīng)根據(jù)變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等制作《施工變更簽證單》，并提交甲方。

　　3、甲方應(yīng)在收到變更單后兩天內(nèi)做出簽字答復(fù)，否則視為對乙方所提交《施工變更簽證單》的認可。

　　第七條工程質(zhì)量及驗收

　　1、本工程質(zhì)量以國家的相關(guān)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。

　　2、因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　3、在施工過程中，甲方變更設(shè)計、停止施工或增減項目，應(yīng)按上述第六條的約定簽訂《施工變更簽證單》，方能進行該項目的施工。凡甲方私自與施工人員(包括項目經(jīng)理、工程監(jiān)理、現(xiàn)場施工人員)商定更改施工內(nèi)容、增減施工項目等所引起的一切后果由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。

　　4、中間工程及隱蔽工程驗收

　　甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程或中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù);如甲方在收到乙方通知后，無故不參加驗收的，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)對乙方的驗收結(jié)果予以認可。

　　5、工程竣工驗收

　　甲、乙雙方應(yīng)及時辦理工程竣工驗收手續(xù)。乙方應(yīng)于工程完工日的前三日通知甲方驗收，甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù);如甲方在收到乙方通知后，無故不參加驗收的，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)對乙方的驗收結(jié)果予以認可。

　　6、甲方付完全部工程款后，甲、乙雙方簽署《工程保修單》，本合同自動終止。甲方憑保修單實行保修，工程保修日從工程竣工驗收合格之日起算。

　　第八條安全施工

　　1、甲方提供的施工圖紙或施工說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、自來水管道暢通、合格，符合正常施工的各項條件。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護措施，保障作業(yè)人員的安全，防止管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。

　　2、施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu)、拆改承重墻及加大樓(地)面荷載的情況，由甲方負責(zé)向物業(yè)管理部門提出申請，經(jīng)所在地建設(shè)行政主管部門批準(zhǔn)生效方能施工。辦理審批手續(xù)期間，工期順延。

　　3、如甲、乙雙方簽署的《施工預(yù)算》中無廚房、衛(wèi)生間防水工程項目，發(fā)生滲漏，乙方不承擔(dān)責(zé)任。

　　第九條工程款支付及結(jié)算

　　工期款付款時間表

　　支付次數(shù)款項名稱交款時間付款比例付款金額

　　第一次首期款簽訂合同當(dāng)天合同額45%

　　第二次第二步款鋪磚基本完成、木工進場前合同額30%+變更全款 +變更全款

　　第三次第三步款油漆完成、膩子完工合同額20%+變更全款 +變更全款

　　第四次尾款硬裝部分竣工驗收當(dāng)天合同額5%+變更全款 +變更全款

　　1、甲方應(yīng)按約定的付款時間交付工程款，如果甲方未按上述時間足額支付工程款，每拖延一天應(yīng)向乙方支付合同總價款的0.5%的違約金;同時乙方有權(quán)暫停施工，由此給乙方造成的損失由甲方承擔(dān)。

　　2、特別注意：為保證甲乙雙方的利益，各期工程款由甲方交到乙方的財務(wù)部或轉(zhuǎn)賬至乙方財務(wù)部指定的銀行賬號，并以蓋有乙方公司財務(wù)印章的收據(jù)為交款有效憑證。如甲方直接將工程款交付設(shè)計師、項目經(jīng)理、監(jiān)理等相關(guān)現(xiàn)場施工人員的，不視為甲方已按合同將工程款支付給乙方，因此所產(chǎn)生的一切損失及責(zé)任由甲方自行承擔(dān)。

　　第十條違約責(zé)任

　　1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方支付乙方合同總價款0.03%的違約金。延遲開工或停工超過20天的，乙方有權(quán)解除合同。

　　2、工程施工后，若甲方單方面提出要拆除已施工項目的，甲方仍需向乙方支付該項目所發(fā)生的全部工程費用，并承擔(dān)相應(yīng)的拆除費用。

　　3、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方應(yīng)向甲方支付合同總價款0.03%的違約金。(甲方其他損失包括但不限于租金、罰款、對第三方的賠償?shù)龋辉谝曳劫r償責(zé)任范圍內(nèi))。

　　4、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，乙方有權(quán)拒絕拆改。凡因甲方擅自委托其他單位或個人從事其它工程項目導(dǎo)致交叉施工造成乙方停工、窩工的，工期應(yīng)順延，乙方不再承擔(dān)對施工現(xiàn)場成品保護的責(zé)任，且乙方有權(quán)要求甲方賠償因此造成的全部損失。

　　5、工程未辦理驗收、結(jié)算手續(xù)，甲方不得入住。甲方提前入住(包括搬入家具)或擅自動用工程成品造成無法驗收的，因此造成的一切損失由甲方負責(zé)賠償，并視為工程已驗收合格。

　　6、因甲方違反本合同第一條第1款的約定，導(dǎo)致本合同無法履行的。如工程項目尚未實際開工，乙方有權(quán)不退回甲方所繳納的首期工程款(包括但不限于定金、首付款、預(yù)付款等);如工程項目已經(jīng)實際開工，甲方除需足額支付已完工部分的工程款外，仍需按合同金額的20%向乙方承擔(dān)違約責(zé)任。如需拆除已完工部分的設(shè)備設(shè)施，甲方還需承擔(dān)因拆除產(chǎn)生的費用。

　　第十一條合同的變更和解除

　　1、合同簽訂后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，簽訂補充協(xié)議;如一方要解除合同的，應(yīng)以書面形式提出來，經(jīng)雙方協(xié)商同意，并結(jié)清相關(guān)款項(包括但不限于工程款、違約金、賠償金等)后，辦理合同解除手續(xù)。

　　2、任何一方擅自解除合同，須支付另一方合同總價款20%的違約金。

　　第十二條爭議解決方式

　　本合同履行中產(chǎn)生爭議的，雙方應(yīng)友好協(xié)商，協(xié)商不成的，可以向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　第十三條通知

　　甲、乙雙方應(yīng)在本合同中如實提供聯(lián)系地址及聯(lián)系電話等(若聯(lián)系地址未填寫，則以身份證載明的住址或工商登記的住所地為準(zhǔn))。甲、乙雙方關(guān)于本合同履行及相關(guān)事宜的通知(包括但不限于協(xié)商、訴訟的通知)，應(yīng)當(dāng)按照載明的地址發(fā)出。如果以快遞或者掛號信形式寄送的，自發(fā)出之日起第四日視為送達之日。

　　任何一方的聯(lián)系方式發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時書面通知對方，否則因此產(chǎn)生的一切不利后果自行承擔(dān)。

　　第十四條合同生效

　　本合同一式兩份，效力相同，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字或蓋章后生效。

　　第十五條免責(zé)聲明

　　本合同訂立時，合同中所列有關(guān)免責(zé)條款、加重一方責(zé)任等合同所有條款的內(nèi)容及含義，乙方已明確向甲方作了充分的提示告知和說明解釋，甲方簽訂本合同即表示其無任何疑問和異議，并表示愿意接受。

　　第十六條其它

　　1、工程開工前，甲方應(yīng)將房屋鑰匙壹把交乙方項目經(jīng)理或指定人員保管;

　　2、合同附件需加蓋公司合同章，只有個人簽字無加蓋印章的不能作為約束雙方權(quán)力義務(wù)的憑證。合同附件為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

　　甲方(簽字蓋章)：_________乙方(簽字蓋章)：_________

　　委托代理人：_________法定代表人或授權(quán)代表：_________

　　聯(lián)系電話：_________聯(lián)系電話：_________

　　日期：_________年_________月_________日日期：_________年_________月_________日

建筑裝飾合同5

　　發(fā)包方(甲方)：_________________

　　承包方(乙方)：_________________

　　按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：_____________

　　2、工程地點：_____________

　　3、承包范圍：_________________按雙方確認的設(shè)計方案、圖紙和預(yù)算項目的裝修工程內(nèi)容。

　　4、承包方式：_________________包工包料(部份材料由甲方提供)

　　5、工期：_________________天。(按甲方通知進場施工當(dāng)天計，即從__________年__________月__________日起計)

　　6、工程質(zhì)量：_________________按圖紙保質(zhì)保量施工、符合環(huán)保要求、并達到合格等級，。

　　7、合同工程價款(人民幣大寫)：________________

　　二、甲方工作

　　1、開工前，向乙方進行作法說明和現(xiàn)場交接交底，交出可施工現(xiàn)場。

　　2、為乙方提供施工所需的室內(nèi)水、電源。

　　3、指派為甲方駐工地代表，負責(zé)合同履行，辦理內(nèi)部驗收、變更、登記手續(xù)及其他事宜。

　　4、協(xié)調(diào)辦理有關(guān)的手續(xù)，解決與乙方施工的牽涉其他有關(guān)問題。

　　5、如需要拆改建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責(zé)辦理相應(yīng)手續(xù)，協(xié)調(diào)物業(yè)管理公司與裝修之間的具體問題。

　　三、乙方工作

　　1、參加甲方組織的作法說明的現(xiàn)場交接，擬定施工方案和進度計劃，按甲方要求如期開工。對各班組施工人員作好技術(shù)和安全交底。

　　2、指派為乙方駐工地代表，負責(zé)合同履行，組織施工，保質(zhì)、保量、按期施工，解決由乙方負責(zé)的各項事宜。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄，編制工程結(jié)算。

　　4、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清理工作。

　　5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　6、工程竣工未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

　　7、進場前辦妥施工人員的工地出入證，接受施工安全教育。

　　8、進場人員必須備齊證件，隨時接受甲方及有關(guān)人員檢查。

　　9、乙方必須做好施工安全措施，施工安全乙方負責(zé)，甲方有權(quán)督促。若施工中發(fā)生安全事故由乙方負責(zé)。

　　四、關(guān)于工期的約定

　　1、因一方責(zé)任，影響工期，一切責(zé)任由責(zé)任方負責(zé)。

　　2、因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不能順延。

　　3、因甲方逾期付款，逾期交場地，影響工期，工期順延。

　　4、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工，工期相應(yīng)順延。

　　五、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　1、本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)，本工程保修期一年。

　　2、甲、乙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方如不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方在征得甲方同意后可自行驗收，甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復(fù)驗，復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用，由此造成停工，工期順延;若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。

　　3、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三天內(nèi)組織驗收，驗收合格后辦理驗收、移交手續(xù)。

　　六、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定

　　1、雙方商定本工程結(jié)算以實際工程量及參考預(yù)算單價為準(zhǔn)。

　　2、在預(yù)算項目內(nèi)有發(fā)生施工完成才結(jié)算，沒有做的項目不結(jié)算。

　　3、增加的工程項目按甲方簽認計算。

　　4、工程款的支付方式：_________________

　　(1)甲、乙雙方簽訂合同后，甲方支付%工程款。

　　(2)乙方吊頂、水、線管布線完工，甲方支付__________%工程款。

　　(3)乙方木工和泥工基本完工、漆工進場，甲方支付__________%工程款。

　　(4)余款在工程完工通過驗收，在雙方確定結(jié)算后天內(nèi)，甲方支付5%工程款。

　　5、本工程項目的增減約定

　　工程所發(fā)生的在預(yù)算項目之外的工程項目，均需雙方商定并辦理簽認確定手續(xù)，才能進行結(jié)算。甲方確定不做的項目不能結(jié)算。

　　七、有關(guān)材料供應(yīng)的約定

　　1、工程施工所需材料由乙方采購供應(yīng)至施工現(xiàn)場，如商定需由甲方采購的材料由甲方供應(yīng)至施工現(xiàn)場。

　　2、甲、乙雙方如一方對材料設(shè)備有異議，可進行檢驗。

　　八、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

　　1、乙方在施工期間嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。

　　2、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失及法律責(zé)任。

　　九、違約責(zé)任、爭議或糾紛處理

　　1、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

　　2、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方應(yīng)采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。

　　3、當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾岢鲈V訟。

　　十、附則

　　1、乙方在施工過程中除接受甲方監(jiān)督外還應(yīng)服從物業(yè)管理公司的管理。

　　2、本合同正、副文本各兩份，雙方各執(zhí)二份，具同等效力。

　　3、本合同從雙方簽訂之日起執(zhí)行至合同履行完成后自動終止。

　　甲方(簽字)：_________________ 乙方(簽字)：_________________

　　__________年__________月__________日 __________年__________月__________日

　　發(fā)包方(甲方)：__________________

　　承包方(乙方)：__________________

　　按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《山東省建設(shè)工程合同監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：

　　第1條工程概況

　　1.1工程名稱：__________________

　　1.2工程地點：__________________

　　1.3承包范圍：__________________

　　1.4承包方式：__________________

　　1.5工期：本工程自_________年_________月_________日開工，于_________年_________月竣工。

　　1.6工程質(zhì)量：合格

　　1.7合同價款(人民幣大寫)：_________(預(yù)算清單作為合同附件)

　　第2條甲方工作

　　2.1開工前3天，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電，并說明使用注意事項。

　　2.2指派_________為甲方駐工地代表，負責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　2.3負責(zé)保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線等不受損壞，并承擔(dān)相應(yīng)費用。

　　2.4如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

　　第3條乙方工作

　　3.2指派_________為乙方駐工地代表，電話負責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的各項事宜。

　　3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。

　　3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作。

　　3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　3.6工程竣工未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

　　第4條關(guān)于工期的約定

　　4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意。

　　4.2非因甲方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.3因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)，工期相應(yīng)順延。

　　第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300—88)等國家制定的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.2隱蔽工程驗收：

　　(1)工程具備隱蔽驗收條件前，乙方需自檢合格并于驗收前24小時以書面形式(包括隱蔽驗收的相關(guān)資料)通知公司簽字確認。

　　(2)經(jīng)驗收合格，甲方代表簽字后方可進入下一道工序。若甲方在接到書面通知后48小時內(nèi)未到場驗收，則視為合格。

　　(3)無論甲方代表是否參加驗收，當(dāng)提出對已經(jīng)驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應(yīng)按要求剝露，并在驗收后重新隱蔽或修護后隱蔽。若檢查不合格，按公司制度執(zhí)行處罰。

　　(4)因隱蔽驗收不合格所造成的經(jīng)濟損失和工期拖延均由乙方承擔(dān)。

　　5.3本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.4工程竣工后，乙方書面報告申請通知甲方驗收，甲方自接到驗收報告5日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期。驗收合可后，辦理移交手續(xù)。

　　第6條關(guān)于工程價款結(jié)算及付款方式的約定

　　6.1雙方商定本合同價款：

　　(1)暫定價格：_________(見預(yù)算)

　　(2)竣工結(jié)算：按預(yù)算單價，如清單中沒有的，甲乙雙方協(xié)商定價，以實際發(fā)生工程量結(jié)算。

　　(3)，付款方式：自合同簽訂之日起_________天內(nèi)(材料進場)付款_________%，中期付款分批支付，每_________天付款一次，支付總工程量的_________%，工程完工付至_________%，竣工驗收合格后付至_________%，質(zhì)保期為一年，一年期滿后一次性結(jié)清。

　　6.2工程完工后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并結(jié)清工程款。

　　第7條有關(guān)質(zhì)保期內(nèi)的維修約定

　　7.1、保修范圍：凡屬乙方施工質(zhì)量原因及驗收后移交前乙方保管不利造成工程范圍內(nèi)各部位、部件的損壞、脫落、變質(zhì)、丟失、開裂等均屬乙方保修責(zé)任范圍。

　　7.2保修期限：從交付之日起計算，裝飾工程保修期限為貳年。防水工程保修期為伍年。

　　7.3保修費用：工程中已含保修費用，乙方收到通知后在約定時間24小時內(nèi)給人修理，否則甲方有權(quán)通知其他單位進行修理。其發(fā)生費用從乙方保修費中扣除，并按甲方的工程制度進行相應(yīng)處罰。

　　7.4材料采購與檢驗：

　　a甲方采購的材料或設(shè)備到場，乙方派人與甲方代表一起驗收，驗收合格后由乙方妥善保管，因保管不善造成的損壞或丟失，由乙方承擔(dān)賠款。

　　B乙方采購的材料到場，乙方需將材料檢驗報告、合格證、環(huán)保證明文件(一份原件三份復(fù)印件)等書面報批甲方代表，同時派人與甲方代表共同對到場材料進行驗收。對不符合設(shè)計、規(guī)范及封樣材料要求的材料，不予進場。乙方應(yīng)重新采購并報驗，并承擔(dān)由此發(fā)生的一切費用。

　　第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

　　8.1乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。

　　8.2乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全。如遇上述情況發(fā)生，乙方承擔(dān)一切責(zé)任，甲方不負責(zé)賠償。

　　8.3由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

　　第9條爭議或糾紛處理

　　9.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。

　　第10條合同生效與終止

　　10.1本合同簽訂前，甲、乙雙方就本工程的有關(guān)約定事項，未經(jīng)本合同確認的，一律無效。

　　10.2本合同簽訂后，有關(guān)合同條款的變更應(yīng)訂書面補充協(xié)議，并報原審查、鑒證單位備案后生效。

　　10.3本合同在雙方完成了相互約定的工作內(nèi)容后即告終止。

　　第11條合同份數(shù)

　　本合同正本兩份，由甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　第12條其它約定

　　因現(xiàn)有施工圖部分節(jié)點及材質(zhì)不明確，故所有工程量以清單單價為準(zhǔn)，本工程燈具只包含筒燈、射燈、燈帶。工程量按實結(jié)算。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

建筑裝飾合同6

　　建筑單位：__(以下簡稱甲方)

　　施工單位：__(以下簡稱乙方)

　　一、工程項目及施工期限：

　　二、工程總造價(大字)

　　三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：依照本工程施工詳圖施工，說明書及驗收技術(shù)規(guī)范辦理，施工中雙方應(yīng)做好隱蔽工程，分項工程竣工工程的驗收工作，如因施工上造成不合質(zhì)量要求而發(fā)生返工費用，乙方包工包料由乙方負責(zé)，甲供材料造成的由甲方負責(zé)。

　　四、材料供應(yīng)，乙方包工包料由乙方自行采購，甲供材料由甲方負責(zé)采購到場，并由乙方認可，由甲方支付材料總價，乙方應(yīng)按合同的約定及安全文明施工。

　　五、其它事項：

　　1、甲方在開工前應(yīng)辦好各項施工準(zhǔn)備手續(xù)，做到施工現(xiàn)場路通、電通、水通。

　　2、施工途中甲方提出工程變更，應(yīng)有有關(guān)部門批準(zhǔn)。并由甲方簽發(fā)變更通知書。變更造成的增加工程及損失由甲方負責(zé)。

　　3、由甲方原因造成工期延誤由甲方負責(zé)，乙方造成的由乙方負責(zé)。

　　4、本工程設(shè)計、預(yù)算如有增列項目或差錯，在本合同有效期內(nèi)審合修正，竣工結(jié)算時以工程決算為準(zhǔn)。

　　六、本合同一式貳份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，本合同經(jīng)雙方簽訂蓋章生效，至工程驗收合格、款項結(jié)清后失效，本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　甲方(公章)：___________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日___________年____月____日

建筑裝飾合同7

　　發(fā)包人（以下簡稱為甲方）：_______________________________________

　　承包人（以下簡稱為乙方）：_______________________________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程裝飾施工事項協(xié)商一致，同意訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：______________________________________________

　　工程地點：______________________________________________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：_____________________

　　三、合同工期

　　開工日期：____________________

　　竣工日期：____________________

　　（如遇天氣或甲方原因無法施工的，則工期順延）

　　四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格

　　五、工程價款及結(jié)算方式

　　1、總造價：（大寫）__________

　　2、工程款結(jié)算方式：

　　①合同簽定后，乙方材料進場后三天內(nèi)，甲方支付乙方總工程款的40%作為備料款；

　　②泥工工作結(jié)束，木工進場前，甲方再支付乙方總工程款的40%作為進度款；木工工作結(jié)束，油漆工進場前，甲方再支付乙方總工程款的15%作為進度款；

　　③余款總工程款的5%于工程竣工決算后七天內(nèi)付清。（工程施工完畢后，按雙方簽證單價的價格及實際完成工程量進行決算）。

　　六、施工準(zhǔn)備及雙方的義務(wù)

　　（1）甲方工作

　　①甲方指派____________為甲方代表，負責(zé)合同履行，對工程進度進行監(jiān)理及工程竣工驗收，乙方施工時，甲方應(yīng)提供水電并騰空室內(nèi)物品及工程裝飾申報相關(guān)事宜，以方便乙方施工。

　　（2）乙方工作

　　①對甲方進行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底，擬定方案和進度計劃。

　　②指派____________為乙方代表，負責(zé)合同履行按要求組織施工、保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的各項事宜。

　　③嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定。

　　④乙方自行組織人員進行施工，并提供施工所需的設(shè)施。

　　七、安全生產(chǎn)

　　乙方在施工期間應(yīng)加強安全生產(chǎn)，文明施工。如因乙方原因發(fā)生安全事故，其責(zé)任及損失費用由乙方自行負責(zé)承擔(dān)。如因甲方原因造成乙方發(fā)生安全事故，其責(zé)任及造成的經(jīng)濟損失由甲方全部負責(zé)承擔(dān)。

　　八、施工內(nèi)容和工期的變更

　　在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增加工程項目，必須提前與乙方取得聯(lián)系，造成費用增加或工期改變的，由甲乙雙方協(xié)商確認按實際增加結(jié)算。

　　九、工程質(zhì)量及竣工驗收的方法

　　①本工程以施工圖紙和甲乙雙方認可的設(shè)計變更方案的有關(guān)要求為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　②由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。如因甲方原因造成質(zhì)量事故，則造成的返工費用由甲方承擔(dān)。

　　③乙方在工程完工后拾天內(nèi)作出工程結(jié)算書，送達甲方，甲方在一周內(nèi)組織人員進行工程量復(fù)核。乙方施工的內(nèi)容在甲方正常使用下，乙方保修期為壹年。

　　十、違約責(zé)任

　　（1）本合同簽訂生效后，甲乙雙方應(yīng)履行合同所規(guī)定的各項條款（包括經(jīng)雙方確認的合同附件、預(yù)算及圖紙等），不得擅自變更或解除。

　　（2）未經(jīng)甲方同意，乙方擅自改變施工方案，甲方有權(quán)要求乙方恢復(fù)原狀，由此發(fā)生的損失，由乙方負責(zé)并承擔(dān)損失。如要改變施工方案必須經(jīng)雙方協(xié)商同意后方可施工。

　　十一、其它約定事項

　　十二、糾紛處理

　　裝飾裝修工程發(fā)生糾紛的，雙方友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方可向江山市人民法院提起訴訟。

　　本合同自雙方簽字蓋章后即行生效，未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。本合同一式___兩___份，雙方各執(zhí)___壹___份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

建筑裝飾合同8

　　合同編號：_________

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：_________

　　委托代理人：_________

　　單位：_________

　　住所地址：_________

　　聯(lián)系電話：_________

　　承包方(以下簡稱乙方)：_________

　　法定代表人：_________

　　注冊地址：_________

　　聯(lián)系電話：_________

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，為保證工程順利進行，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1。1工程地點：_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。

　　1。2住房結(jié)構(gòu)：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。

　　1。3工程承包方式，雙方商定采取下列第_________種承包方式：

　　(1)乙方包工、包全部材料(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)；

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)；

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

　　1。4總價款：_________元，大寫(人民幣)：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設(shè)計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。

　　1。5工程期限_________天；開工日期_________天_________月_________日；竣工日期_________天_________月_________日；

　　1。6工程內(nèi)容及做法(見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。

　　第二條施工單位資格

　　乙方是經(jīng)過工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經(jīng)建設(shè)行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì)，資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的，甲方有權(quán)終止本合同，乙方應(yīng)當(dāng)立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。

　　第三條材料供應(yīng)

　　3。1按合同約定由甲方提供的材料、設(shè)備(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)，甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；

　　3。2按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗收。

　　第四條工程質(zhì)量

　　4。1本工程執(zhí)行_________(填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程)、_________(填裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn))和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　4。2本工程由_________方設(shè)計施工方案。

　　4。3甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　4。4由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　4。5在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。

　　4。6施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，申請由_________部門對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認證過程支出的相關(guān)費用由乙方負責(zé)，經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認證過程支出的相關(guān)費用由甲方負責(zé)。

　　第五條工程驗收

　　5。1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收：_________。

　　乙方應(yīng)提前_________天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單(見附表八：工程驗收單)；

　　5。2工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單(見附表八：工程驗收單)。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)(見附表九：工程結(jié)算單)；

　　5。3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為_________年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見附表十：工程保修單)。

　　第六條工程款支付方式

　　6。1雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：

　　(1)本合同簽訂后，開工前_________至_________日，甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款；

　　(2)完成_________%的工程量之日后的_________日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款；

　　(3)竣工驗收后_________日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款。

　　(4)竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款。

　　甲方支付工程款，乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的，視為乙方收取。

　　6。2因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

　　6。3雙方款項往來，均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束，甲方全額付清應(yīng)付款項后，乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。

　　6。4竣工驗收合格后，甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格后_________年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的，甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。

　　第七條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定

　　甲方提供的`施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負責(zé)和賠償；屬于乙方責(zé)任的，乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。

　　第八條工程監(jiān)理

　　8。1本工程甲方委托監(jiān)理，應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責(zé)。

　　8。2本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責(zé)不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意，總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。合同履行中，發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時，總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。

　　8。3為保證施工正常進行，甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時，按協(xié)議條款的約定處理。總監(jiān)理工程師易人，甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時通知乙方，后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。

　　第九條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

　　9。1甲方在開工日期_________天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù)，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù)，甲方應(yīng)代為復(fù)制，復(fù)制費用由乙方承擔(dān)。

　　9。2甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式_________份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)，設(shè)計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi))。

　　9。3使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應(yīng)在協(xié)議條款內(nèi)約定復(fù)制、重新繪制、翻譯、購買標(biāo)準(zhǔn)圖紙等事項。

　　第十條乙方駐工地代表

　　乙方任命駐工地負責(zé)人，按以下要求行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的義務(wù)：

　　10。1乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效。

　　10。2乙方代表按甲方代表批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責(zé)任在甲方，由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價款，相應(yīng)順延工期；責(zé)任在乙方，由乙方承擔(dān)費用。

　　10。3乙方代表易人，乙方應(yīng)于易人前_________天通知甲方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務(wù)。

　　第十一條甲方工作

　　11。1甲方應(yīng)在開工前_________天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　11。2做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

　　11。3如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線，負責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費用。

　　11。4不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；

　　11。5施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作；

　　11。6參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責(zé)材料進場、工程竣工驗收。

　　第十二條乙方工作

　　12。1施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程；

　　12。2嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；

　　12。3保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通；

　　12。4保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場。

　　12。5參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。

　　12。6指派_________為乙方駐工地代表，負責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的各項事宜，對其行為乙方應(yīng)予認可。如更換人員，乙方應(yīng)及時書面通知甲方。

　　12。7乙方應(yīng)當(dāng)提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復(fù)印件，甲方要求與原件核對的，乙方應(yīng)當(dāng)同意。發(fā)票上應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。

　　第十三條工程變更

　　工程項目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見附表七：裝飾裝修工程變更單)。

　　第十四條工期延誤

　　14。1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應(yīng)順延：

　　(1)工程量變化或設(shè)計變更；

　　(2)不可抗力；

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　14。2因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　14。3甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。

　　14。4因乙方責(zé)任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　第十五條違約責(zé)任

　　15。1合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失；

　　15。2未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責(zé)；

　　15。3因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失；

　　15。4由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。

　　15。5由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負責(zé)修理，工期不予順延；

　　15。6由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。

　　15。7甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并擔(dān)責(zé)任。

　　15。8乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

　　第十六條合同的變更和解除

　　17。1合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款_________%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　17。2施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。

　　第十七條垃圾清運

　　因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責(zé)運出施工現(xiàn)場，并負責(zé)將垃圾運到指定的_________地點，甲方負責(zé)支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內(nèi))。

　　第十八條聲明及保證

　　甲方：

　　18。1甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　18。2甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　18。3在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　18。4甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　乙方：

　　18。1乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　18。2乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　18。3在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　18。4乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十九條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。

　　第二十條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、x、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第二十一條通知

　　21。1根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　21。2各方通訊地址如下：_________。

　　21。3一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。

　　第二十二條爭議的處理

　　22。1本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　22。2本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁；

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十三條解釋

　　本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。

　　第二十四條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十五條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。

　　甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

　　委托代理人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

建筑裝飾合同9

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下合同。

　　第一條　工程概況

　　1.1　工程名稱：__________________________________________________

　　工程地點：__________________________________________________

　　承包范圍：__________________________________________________

　　承包方式：__________________________________________________

　　1.2　開工日期：__________________________________________________

　　竣工日期：__________________________________________________

　　總?cè)諝v工期天數(shù)：____________________________________________

　　1.3　質(zhì)量等級：__________________________________________________

　　1.4　合同價款：__________________________________________________

　　第二條　合同文件及解釋順序

　　第三條　合同文件使用的語言和適用標(biāo)準(zhǔn)及法律

　　3.1　合同語言：__________________________________________________

　　3.2　適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范：____________________________________________

　　3.3　適用法律、法規(guī)：____________________________________________

　　第四條圖紙

　　4.1　圖紙?zhí)峁┤掌冢篲_____________________________________________

　　4.2　圖紙?zhí)峁┨讛?shù)：______________________________________________

　　4.3　圖紙?zhí)厥獗Ｃ芤蠛唾M用：____________________________________

　　第五條　甲方代表

　　5.1　甲方代表姓名和職稱(職務(wù))：________________________________

　　5.2　甲方賦予甲方代表的職權(quán)：____________________________________

　　5.3　甲方代表委派人員的名單及責(zé)任范圍：__________________________

　　第六條　監(jiān)理單位及總監(jiān)理工程師

　　6.1　監(jiān)理單位名稱：______________________________________________

　　6.2　總監(jiān)理工程師姓名、職稱：____________________________________

　　6.3　總監(jiān)理工程師職責(zé)：__________________________________________

　　第七條　乙方駐工地代表

　　第八條　甲方工作

　　8.1　提供具備開工條件施工場地的時間和要求：________________________________________

　　8.2　水、電、電訊等施工管線進入施工場地的時間、地點和供應(yīng)要求：____________________

　　8.3　需要與有關(guān)部門聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作的內(nèi)容及完成時間：________________________________

　　8.4　需要協(xié)調(diào)各施工單位之間關(guān)系的工作內(nèi)容和完成時間：______________________________

　　8.5　證件辦理、批件的名稱和完成時間：______________________________________________

　　8.6　會審圖紙和設(shè)計交底的時間：____________________________________________________

　　8.7　向乙方提供的設(shè)施內(nèi)容：________________________________________________________

　　第九條　乙方工作

　　9.1　施工圖和配套設(shè)計名稱、完成時間及要求：________________________________________

　　9.2　提供計劃、報表的名稱、時間和份數(shù)：____________________________________________

　　9.3　施工場地防護工作的要求：______________________________________________________

　　9.4　施工現(xiàn)場交通和噪音控制的要求：________________________________________________

　　9.5　符合施工場地規(guī)定的要求：______________________________________________________

　　9.6　保護建筑物結(jié)構(gòu)及相應(yīng)管線和設(shè)備的措施：________________________________________

　　9.7　建筑成品保護的措施：__________________________________________________________

　　第十條　進度計劃

　　10.1　乙方提供施工組織設(shè)計(或施工方案)和進度計劃的時間：_________________________

　　10.2　甲方代表批準(zhǔn)進度計劃的時間：_________________________________________________

　　第十一條　延期開工

　　第十二條　暫停施工

　　第十三條　工期延誤

　　第十四條　工期提前

　　第十五條　工程樣板

　　15.1　對工程樣板間的要求：_________________________________________________________

　　第十六條　檢查和返工

　　第十七條　工程質(zhì)量等級

　　17.1　工程質(zhì)量等級要求的追加合同價款：__________________________

　　17.2　質(zhì)量評定部門名稱：________________________________________

　　第十八條　隱蔽工程和中間驗收

　　18.1　中間驗收部位和時間：______________________________________

　　第十九條　驗收和重新檢驗

　　第二十條　合同價款及調(diào)整

　　20.1　合同價款形式(固定價格加風(fēng)險系數(shù)合同、可調(diào)價格合同等)：_______________________

　　20.2　調(diào)整的方式：______________________________________________

　　第二十一條　工程預(yù)付款

　　21.1　預(yù)付工程款總金額：________________________________________

　　21.2　預(yù)付時間和比例：__________________________________________

　　21.3　扣回時間和比例：__________________________________________

　　21.4　甲方不按時付款承擔(dān)的違約責(zé)任：__________________________________________________

　　第二十二條　工程量的核實確認

　　22.1　乙方提交工程量報告的時間和要求：________________________________________________

　　第二十三條　工程款支付

　　23.1　工程款支付方式：__________________________________________

　　23.2　工程款支付金額和時間：____________________________________

　　23.3　甲方違約的責(zé)任：__________________________________________

　　第二十四條　材料樣品或樣本

　　第二十五條　甲方供應(yīng)材料設(shè)備

　　25.1　甲方供應(yīng)材料、設(shè)備的要求(附清單)：____________________________________________

　　第二十六條　乙方采購材料設(shè)備

　　第二十七條　材料試驗

　　第二十八條　甲方變更設(shè)計

　　第二十九條　乙方變更設(shè)計

　　第三十條　設(shè)計變更對工程的影響

　　第三十一條　確定變更價款

　　第三十二條　竣工驗收

　　32.1　乙方提供竣工驗收資料的內(nèi)容：_______________________________________________________

　　32.2　乙方提交竣工報告的時間和份數(shù)：_____________________________________________________

　　第三十三條　竣工結(jié)算

　　33.1　結(jié)算方式：________________________________________________

　　33.2　乙方提供結(jié)算報告的時間：__________________________________

　　33.3　甲方批準(zhǔn)結(jié)算報告的時間：__________________________________

　　33.4　甲方將撥款通知送達銀行的時間：________________________

　　33.5　甲方違約的責(zé)任：__________________________________________

　　第三十四條　保修

　　34.1　保修內(nèi)容、范圍：__________________________________________

　　34.2　保修期限：________________________________________________

　　34.3　保修金額和支付方法：______________________________________

　　34.4　保修金利息：______________________________________________

　　第三十五條　爭議

　　35.1　爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方同意由__________________仲裁委員會仲裁(雙方不在合同中約定仲裁機構(gòu)，事后又沒有達成書面仲裁合同的，可向人民法院起訴)

　　第三十六條　違約

　　36.1　違約的處理：______________________________________________

　　36.2　違約金的數(shù)額：____________________________________________

　　36.3　損失的計算方法：__________________________________________

　　36.4　甲方不按時付款的利息率：__________________________________

　　第三十七條　索賠

　　第三十八條　安全施工

　　第三十九條　專利技術(shù)和特殊工藝

　　第四十條　不可抗力

　　40.1　不可抗力的認定標(biāo)準(zhǔn)：______________________________________

　　第四十一條　保險

　　第四十二條　工程停建或緩建

　　第四十三條　合同生效與終止

　　43.1　合同生效日期：____________________________________________

　　第四十四條　合同份數(shù)

　　44.1　合同副本份數(shù)：____________________________________________

　　44.2　合同副本的分送責(zé)任：______________________________________

　　44.3　合同制訂費用：____________________________________________

　　甲方(蓋章)：______

　　乙方(蓋章)：______

　　地址：______________

　　法定代表人：________

　　代理人：____________

　　電話：______________

　　傳真：______________

　　郵政編碼：__________

　　開戶銀行：__________

　　帳號：______________

　　帳號：____________

　　合同訂立時間：________年_______月________日

　　鑒(公)證意見：___________________________

　　經(jīng)辦人：___________________________________

　　鑒(公)證機關(guān)(蓋章)：___________________

　　______________年____________月___________日

建筑裝飾合同10

　　發(fā)包方(甲方)________________________

　　承包方(乙方)________________________

　　按照《中華人民共和國合同法》、《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》和其它法律、法規(guī)，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

　　第1條工程概況

　　1.1、工程名稱：

　　1.2、工程地點：

　　1.3、承包范圍：

　　1.4、承包方式：

　　1.5、工期：____天，本工程自______年____月____日開工，于______年____月____日竣工。

　　1.6、工程質(zhì)量：

　　1.7、合同價款(人民幣大寫)______________________________

　　第2條甲方工作

　　2.1、開工前____天，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，消除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備，并說明使用注意事項。辦理施了所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

　　2.2、指派為甲方駐工地代表，負責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　2.3、委托監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理，監(jiān)理公司任命為監(jiān)理工程師。其職責(zé)在監(jiān)理合同中應(yīng)明確，并將合同副本交乙方____份。

　　2.4、負責(zé)保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔(dān)相應(yīng)費用。

　　2.5、如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責(zé)到有關(guān)部問辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

　　2.6、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費用。

　　第3條乙方工作

　　3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3.2、指派為乙方駐工地代表，負責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決有乙方負責(zé)的各項事宜。

　　3.3、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。

　　3.4、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線等不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清運等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。

　　3.5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

　　3.6、工程竣工未移交甲方之前，負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。

　　第4條關(guān)于工期的約定

　　4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　4.3、因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

　　4.4、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)工期相應(yīng)順延。

　　第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73-91)《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ30-88)等國家制定的施工及驗收現(xiàn)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定_________標(biāo)準(zhǔn)。

　　5.3、甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應(yīng)予承認。若甲方要求復(fù)驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用，由此造成停工，工期順延;若復(fù)驗不合格，其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。

　　5.4、由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　5.5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。

　　5.6、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知____日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。

　　第6條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定

　　6.1、雙方商定本合同價款采用第____種：

　　(1)固定價格。

　　(2)固定價格加____%包干風(fēng)險系數(shù)計算。包干風(fēng)險包括____________內(nèi)容。

　　(3)以可調(diào)價格：按照深圳市有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價，并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。

　　6.2、本合同生效后，甲方分____次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。

　　撥款分____次進行，撥款____%金額

　　6.3、工程竣工驗收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料____天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在____天內(nèi)，

　　結(jié)清尾款。

　　第7條關(guān)于材料供應(yīng)的的約定

　　7.1、本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備(見附表一)，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的，甲方應(yīng)將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔(dān)運輸費用。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責(zé)保管，甲方應(yīng)支付材料價值%的保管費。由于乙方保管不當(dāng)造成損失，由乙方負責(zé)賠償。

　　7.2、凡由乙方采購的村料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責(zé)。

　　第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定

　　8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。

　　8.2、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。

　　8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

　　8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程，消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

　　第9條獎勵和違約責(zé)任

　　9.1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方________元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一大，按付款額的____%支付滯納金。

　　9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方________元，作為獎勵。

　　9.3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時，除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外，甲方支付乙方________元，作為獎勵。

　　9.4、乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品，如造成損失，應(yīng)照價賠償。

　　9.5、甲方未辦理裝修的任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責(zé)并承擔(dān)損失。

　　9.6、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責(zé)并承擔(dān)損失。

　　9.7、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

　　第10條爭議或糾紛處理

　　本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決。

　　甲方(簽章)

　　乙方：(簽章)

　　委托代理人：

　　電話：

　　簽約地址：

　　簽約日期：

建筑裝飾合同11

　　發(fā)包人：___________ (以下簡稱甲方)

　　承包人：___________ (以下簡稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循自愿、公平和誠信的原則，雙方就建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，為明確雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，確保工程安全，如質(zhì)如期地完成并交付使用，特簽訂如下條款，以資共同遵守執(zhí)行。

　　第一條工程項目簡介：

　　1、工程名稱：東莞長安勵進電子塑膠五金制品廠廠房、宿舍-宿舍

　　2、工程地點：東莞市長安鎮(zhèn)烏沙新星工業(yè)園

　　3、工期要求：跟隨甲方項目部安排的進度計劃執(zhí)行

　　4、總建筑面積：工程總建筑面積為12311.23m2，抹灰面積根據(jù)甲方提供詳圖另行統(tǒng)計

　　第二條承包范圍及方式：

　　1. 室內(nèi)的抹灰工作說明如下：

　　a) 甲方進度計劃安排范圍的本工程圖紙標(biāo)識的所有抹灰工作(不包括預(yù)留洞口封堵、槽孔修整、洞口側(cè)壁等部位抹灰和表面壓光)。

　　b) 包括不同基體材料接縫及梁底、柱墻交接用玻纖網(wǎng)格布粘貼等甲方安排的質(zhì)量措施工作。

　　c) 抹灰用材料及機具的場內(nèi)運輸及搬運工作，包括按甲方指定地點清理運輸建筑垃圾及工作場地的日常清理及完工清理都在包干價內(nèi)。

　　d)墻體基層表面清理(如表面塵埃及疏松物、脫模劑、油漬)、光滑表面抹灰前的毛化處理及抹灰前工作面的濕潤工作，并負責(zé)抹灰后的養(yǎng)護工作及交付驗收前的成品保護工作。

　　e) 包括按甲方施工方案交底進行限額材料控制及抹灰厚度控制。

　　f)室內(nèi)抹灰必須嚴(yán)格按照規(guī)范要求、設(shè)計要求施工。

　　g)內(nèi)外抹灰班組劃分：外墻抹灰以邊梁外邊分開，全部內(nèi)墻正立面抹灰、樓梯間墻抹灰等由內(nèi)墻抹灰班完成。

　　h)內(nèi)、外抹灰班組在窗臺、陽臺交界位置時內(nèi)粉班組粉窗臺面、陽臺面(含外墻的);外粉灰班抹窗戶過梁底、陽臺梁底(含室內(nèi)的);等鋁合金安裝后，門窗洞口(防盜門、防火門、內(nèi)窗等)四周縫隙封口為內(nèi)粉灰班承包價內(nèi)。與墻連通的裝飾柱按甲方下達的通知施工。

　　K)梁、墻面的0.3M2以內(nèi)的錘鑿。

　　2.室內(nèi)立面全部飾面磚粘貼工作如下：

　　a) 本工程的室內(nèi)飾面磚工程工作內(nèi)容是指設(shè)計圖紙全部需貼內(nèi)墻磚的所有工作內(nèi)容含基層清理，泥底結(jié)合層掛網(wǎng)、批泥底、分磚模數(shù)線、飾面磚粘貼、勾縫、清洗等。

　　b)現(xiàn)場工人搬運和垂直運輸、材料疊堆整齊、門、窗邊、線條等所有收口及完成后驗收前的所有本項工程的雜物清理(包括落地灰的過篩回收利用.垃圾運至指定點，門窗及管道由于抹灰所造成的污染清理等)。

　　c)以及內(nèi)墻飾面磚分項工程需要發(fā)生的其它一切工序均屬承包工作內(nèi)容。

　　3.樓地面鋪裝地板磚粘貼工作如下：

　　a)本工程的室內(nèi)地板磚工程工作內(nèi)容是指設(shè)計圖紙全部需貼地板磚的所有工作內(nèi)容：地面、陽臺、走廊、衛(wèi)生間的地板磚鋪裝(含基層清理，批泥底、分磚模數(shù)線、飾面磚粘貼、勾縫、清洗等)。

　　b)基層找平：根據(jù)樓地面的設(shè)計標(biāo)高，用1：2.5(體積比)干硬性水泥砂漿找平，如地面有坡度排水，應(yīng)做好找坡，并做出基準(zhǔn)點，在基準(zhǔn)點拉水平通線進行鋪設(shè)。在基層鋪抹干硬性水泥砂漿之前，應(yīng)先在基層表面均勻抹素水泥漿一遍，增加基層與找平層之間的粘結(jié)度;

　　c)鋪設(shè)地磚之前，在底子灰面層上先撒上一層水泥，在稍灑水后隨即鋪地磚，具體表兩種鋪設(shè)方法。其一，留縫鋪設(shè)法，根據(jù)尺寸彈線，鋪縫均勻，不留半磚，從門口開始在已經(jīng)鋪好的地磚上墊上木板，人站在板上鋪裝。鋪橫縫時用米厘條鋪一皮放一根，豎縫根據(jù)彈線走齊。隨鋪隨用棉紗布洗擦干凈。其二，滿鋪法，無須彈線，從門口往里鋪，出現(xiàn)非整塊時用切割機切割補齊。鋪完后用小噴壺澆水，等磚稍稍吸水后，隨手用小錘沿板拍打一遍，將縫撥直，再拍再撥，直到平實為止。留縫鋪設(shè)取出來厘條，用1：1水泥砂漿勾縫，滿鋪地磚用1：1水泥砂漿掃縫(沙子需經(jīng)過砂網(wǎng)過篩)。鋪完一片，清潔一片，隨即覆蓋一層塑料薄膜進行養(yǎng)護，3～5天內(nèi)不準(zhǔn)上人踩踏，以確保裝飾工程質(zhì)量。

　　e)浴廁間要求設(shè)置防水層，并采用高效防水涂料或行之有效的防水材料。在有防水要求的房間內(nèi)的四周墻面上，防水層須高出樓地面180MM以上;浴廁間的樓地面標(biāo)高分別低于居室、走廊20mm，并注意衛(wèi)生間的地漏標(biāo)高設(shè)置和排水坡向，將流水方向引導(dǎo)到地漏，決不允許反坡向倒流或積水現(xiàn)象出現(xiàn)。

　　4. 以包人工、包質(zhì)量、包工期、包安全文明施工及包要用的工具機具，以一次性確定單價的方式進行承包。

　　第三條分包單價、計量辦法、結(jié)算方式：

　　1.室內(nèi)面抹灰按實際抹灰面積___________元/ m2___________元/平方(大寫)，此單價為結(jié)算固定單價，不隨物價、市場、政策性調(diào)整而變化。

　　2. 室內(nèi)飾面磚按實際粘貼面積___________元/ m2___________元/平方(大寫)包打底，此單價為結(jié)算固定單價，不隨物價、市場、政策性調(diào)整而變化。

　　3. 室內(nèi)地板磚磚按實際粘貼面積___________元/ m2___________元/平方(大寫)包打底，此單價為結(jié)算固定單價，不隨物價、市場、政策性調(diào)整而變化。

　　3. 按圖計算實際室內(nèi)墻抹灰面積、室內(nèi)墻飾面磚粘貼面積與室內(nèi)墻地板磚粘貼面積，根據(jù)施工預(yù)結(jié)算規(guī)則扣除門窗洞口及空圈面積，非乙方原因造成的拆改變更部分根據(jù)甲方與業(yè)主的確認工程量另行計算。

　　4. 驗收達不到甲方的質(zhì)量要求，對甲方提出的整改意見拒不執(zhí)行，導(dǎo)致工程進度受阻的，甲方有權(quán)另行通知合格隊伍進場，乙方按工程總款的70%結(jié)算后辦理退場手續(xù)。

　　5.本工程竣工合同質(zhì)量、安全保證金___________元在合同簽定前，付給甲方并辦好有關(guān)手續(xù)，按乙方完成合同約定條款情況，在結(jié)算時退還。

　　第四條付款方式

　　1、工程每完成一層進度，甲方支付乙方所完成工程量款的50%作為生活費。

　　2、工程形象進度至油漆成活付所完工程量總款60%，裝飾竣工驗收后付工程總款的80%，余款六個月后付清。

　　第五條工程質(zhì)量：

　　1. 本工程的質(zhì)量目標(biāo)為確保優(yōu)良工程，乙方應(yīng)無條件配合甲方實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的措施要求工作。

　　2. 施工質(zhì)量必須符合GB50210-___________《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定及甲方施工技術(shù)交底的要求，如驗收不合格，必須無條件返工，其工料費損失由乙方承擔(dān)，質(zhì)量部門根據(jù)項目部處罰制度進行罰款。

　　3. 乙方嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度進行自檢并做好記錄，按約定平方數(shù)或分層驗收，發(fā)現(xiàn)問題不得擅自作主張，甲方及業(yè)主、監(jiān)理提出的整改意見乙方應(yīng)及時執(zhí)行。

　　4. 甲方以單位樓層為驗收批量，完成一層工完場清后通知甲方質(zhì)檢部門組織進度驗收，驗收合格后，甲方通知乙方下一步的工作部位，如質(zhì)量不合格或工完場不清，甲方有權(quán)在乙方整改完成之前不通知下一步工作量，相應(yīng)窩工費用由乙方自負。

　　5. 在業(yè)主裝飾工程驗收合格前，乙方應(yīng)無條件配合甲方的門窗安裝及其他特殊裝飾工程的施工及修整工作。

　　第六條甲方責(zé)任和權(quán)限：

　　1、甲方應(yīng)依照圖紙向乙方進行技術(shù)交底，并為乙方施工班組提供技術(shù)交底，如乙方技術(shù)、質(zhì)量、工期安全達不到要求，甲方有權(quán)責(zé)令其停工或返工，甚至清退乙方出場;所造成的損失由乙方負責(zé)，如甲方責(zé)令乙方出場，所完成的工程結(jié)算單價按合同的70%結(jié)算(包括乙方自愿退場)。

　　2、甲方在整個施工過程中，提供住宿、公共食堂。

　　3、甲方在安全生產(chǎn)方面，嚴(yán)格按《目標(biāo)管理工作實施細則》對乙方進行管理。

　　4、甲方在文明施工方面，嚴(yán)格按企業(yè)規(guī)章制度及各項管理規(guī)則，對乙方的違章進行處罰。

　　5、甲方督促施工人員遵守法律、法令，重視精神文明建設(shè)，制止刑事犯罪，乙方若有違法行為，甲方將配合公安部門予以嚴(yán)懲，直至追究刑事責(zé)任。

　　6、甲方有督促乙方愛護工地設(shè)施，并對浪費材料、水電的行為予以實際損失五倍的罰款，對情節(jié)嚴(yán)重、不聽勸阻者，予以清退。

　　7、甲方隨時掌握乙方工程進度，并依據(jù)甲方所訂立的計劃進行獎罰，或發(fā)放工程款。

　　第七條乙方責(zé)任和權(quán)限

　　1、乙方必須嚴(yán)格按照圖紙和技術(shù)交底以及甲方編制的施工組織設(shè)計及施工規(guī)范進行施工，以確保工程質(zhì)量達到優(yōu)良，否則將承擔(dān)由此造成工程質(zhì)量的直接損失和間接損失。

　　2、乙方應(yīng)履行節(jié)約、合理使用材料，工完料清，愛護工地設(shè)施，不得隨意浪費各種材料，不得浪費水電，否則乙方將承擔(dān)相應(yīng)罰款。

　　3、乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守安全目標(biāo)管理工作，實施細則、確保安全施工，乙方承包人必須堅守工作崗位，必須配備現(xiàn)場施工員，技術(shù)負責(zé)人，安全負責(zé)人，并必須長期跟班作業(yè)，具體指揮。

　　4、乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方制定的各種規(guī)章制度，若有違反的將承擔(dān)相應(yīng)的處罰。

　　5、乙方應(yīng)嚴(yán)格對從業(yè)人員嚴(yán)格審查，必須杜絕有犯罪行為的人員進入工地，以確保項目正常施工。對乙方人員違法亂紀(jì)、打架、斗毆所造成的一切損失及處罰均由乙方承擔(dān)。對乙方從業(yè)人員偷竊甲方財產(chǎn)行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，乙方則承擔(dān)所盜竊價值十倍的罰款。

　　6、乙方在施工過程中，所有的勞保用品及費用自理。乙方進場人員必須帶好身份證，并將各種證件的復(fù)印件、花名冊、報甲方。

　　7、乙方人員如因打架斗毆造成的傷害及違反國家法規(guī)、法令所造成的一切后果，均由乙方負責(zé)，甲方概不負責(zé)。

　　8、如乙方未經(jīng)甲方同意將工程轉(zhuǎn)包或中途停工或退工者，甲方有權(quán)責(zé)令退場。

　　9、乙方在合同外零星用工，必須由項目部主要負責(zé)人當(dāng)日進行簽證證明，當(dāng)月結(jié)清，過期一概作廢，不予結(jié)算。

　　10、工程進度均按項目部下達施工進度計劃執(zhí)行，乙方必須如質(zhì)如量地完成項目部下達的合理工程量計劃，如未完成每天的工程量，而所延誤其他工種的工期，所耽誤的工資和產(chǎn)生的費用均由乙方負責(zé)，并對其處以壹千元的罰款。

　　第八條安全和責(zé)任

　　1、乙方在施工過程中，一切按安全操作規(guī)范，及工地安全制度進行施工生產(chǎn)杜絕違章作業(yè)，以安全勞動合同為準(zhǔn)繩，牢固樹立安全意識，以“安全第一，預(yù)防為主”為宗旨。

　　2、乙方必須加強安全生產(chǎn)管理及職工安全教育，并對所承包的施工區(qū)域、地段的所屬相關(guān)配套班組完成每道工序進行監(jiān)督和檢查驗收，確保安全合格無隱患后方能進入本項目工作的施工，如安全上達不到要求，即刻通知項目部，責(zé)成所屬班組進行整改，直至合格為止，方能作業(yè)。

　　3、工地禁用55歲以上工人及17歲以下兒童，嚴(yán)禁有癲病、心臟病、高血壓、殘疾等的工作人上班，每個工人必須有安全自我保護能力。

　　4、乙方必須做到：施工操作前，必須堅持每天先交底，檢查確無安全隱患、操作過程中確保安全生產(chǎn)，如乙方施工人員違返安全操作規(guī)程或違反工地規(guī)章度而造成的安全事故，根據(jù)情節(jié)、責(zé)任輕重，10000元以內(nèi)由班組負責(zé)，超過10000元，甲乙雙方協(xié)商解決。

　　第九條獎罰制度

　　1、嚴(yán)守施工操作規(guī)程、合理施工、對違反操作規(guī)程、不服從工地現(xiàn)場指揮，所造成的質(zhì)量事故，其返工所用的工料費用，全部由乙方負擔(dān)并視情節(jié)輕重處以罰款。

　　2、嚴(yán)禁亂拉接電源，未經(jīng)甲方批準(zhǔn)嚴(yán)禁生火否責(zé)罰款300元/人。

　　3、乙方人員必須講究衛(wèi)生，嚴(yán)禁隨地大小便，嚴(yán)禁亂倒剩飯剩菜，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款500元/次。

　　4、生活垃圾集中倒入垃圾池內(nèi)，發(fā)現(xiàn)亂倒垃圾者罰款300元/次。

　　5、不戴安全帽、工作證者，穿高跟鞋、拖鞋進入工地者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰直接負責(zé)人200元/人次，罰乙方負責(zé)人200元/人次。

　　6、一切聽從工地管理人員的合理安排及對質(zhì)量的要求，嚴(yán)格遵守工地材料管理制度，如乙方浪費材料和不服從安排，工地管理人員不需乙方簽字，由處以壹仟元以下的罰款，但罰款單應(yīng)有兩個管理人員簽字可生效，待分項工程竣工結(jié)算時相應(yīng)扣除，予以兌現(xiàn)。

　　7、完工4天內(nèi)，不按要求清場，甲方有權(quán)另行安排人員清理，按雙倍工資支付，該部分工資由乙方承擔(dān)，并每次罰乙方500元/次。

　　第十條其他

　　1、承包方必須堅守工地，帶領(lǐng)工人認認真真、一絲不茍的完成虛承包的分項工程施工任務(wù)，如有事外出或回家，需征得本項工程管理人員的同意，項目負責(zé)人批準(zhǔn)，否則，每次處以500元以下的罰款。

　　2、各班組和睦相處，嚴(yán)禁打架斗毆、偷竊現(xiàn)象。工地制度是：“打架斗毆者，不論雙方對錯，每次各罰款20xx元以上”，“偷一罰十”。

　　3、本合同執(zhí)行過程中，確因建設(shè)方資金不到位，結(jié)構(gòu)變更及其它等原因而導(dǎo)致甲方被停工以至影響到乙方時不算甲方違約。

　　4、其它的有關(guān)事項，甲方雙方協(xié)商解決。

　　5、本合同壹式貳份，甲方壹份、乙方壹份，自雙方簽字之日起生效，至工程竣工，余款付清后自行失效。

　　甲方(簽章)：___________ 乙方(簽章)：___________

　　___________年 ___________月___________ 日___________ 年___________ 月___________ 日

建筑裝飾合同12

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1.1 工程名稱：_________;工程地點：_________;承包范圍：_________;承包方式：_________。

　　1.2 開工日期：_________;竣工日期：_________;總?cè)諝v工期天數(shù)：_________。

　　1.3 質(zhì)量等級：_________。

　　1.4 合同價款：_________。

　　第二條合同文件及解釋順序

　　_________。

　　第三條合同文件使用的語言和適用標(biāo)準(zhǔn)及法律

　　3.1 合同語言：_________。

　　3.2 適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范：_________。

　　3.3 適用法律、法規(guī)：_________。

　　第四條圖紙

　　4.1 圖紙?zhí)峁┤掌冢篲________;

　　4.2 圖紙?zhí)峁┨讛?shù)：_________;

　　4.3 圖紙?zhí)厥獗Ｃ芤蠛唾M用：_________。

　　第五條甲方代表

　　5.1 甲方代表姓名和職稱(職務(wù))：_________;

　　5.2 甲方賦予甲方代表的職權(quán)：_________;

　　5.3 甲方代表委派人員的名單及責(zé)任范圍：_________。

　　第六條監(jiān)理單位及總監(jiān)理工程師

　　6.1 監(jiān)理單位名稱：_________;

　　6.2 總監(jiān)理工程師姓名、職稱：_________;

　　6.3 總監(jiān)理工程師職責(zé)：_________。

　　第七條乙方駐工地代表

　　_________。

　　第八條甲方工作

　　8.1 提供具備開工條件施工場地的時間和要求：_________;

　　8.2 水、電、電訊等施工管線進入施工場地的時間、地點和供應(yīng)要求：_________;

　　8.3 需要與有關(guān)部門聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作的內(nèi)容及完成時間：_________;

　　8.4 需要協(xié)調(diào)各施工單位之間關(guān)系的工作內(nèi)容和完成時間：_________;

　　8.5 辦理的證件、批件的名稱和完成時間：_________;

　　8.6 會審圖紙和設(shè)計交底的時間：_________;

　　8.7 向乙方提供的設(shè)施內(nèi)容：_________。

　　第九條乙方工作

　　9.1 施工圖和配套設(shè)計名稱、完成時間及要求：_________;

　　9.2 提供計劃、報表的名稱、時間和份數(shù)：_________;

　　9.3 施工場地防護工作的要求：_________;

　　9.4 施工現(xiàn)場交通和噪音控制的要求：_________;

　　9.5 符合施工場地規(guī)定的要求：_________;

　　9.6 保護建筑物結(jié)構(gòu)及相應(yīng)管線和設(shè)備的措施：_________;

　　9.7 建筑成品保護的措施：_________。

　　第十條進度計劃

　　10.1 乙方提供施工組織設(shè)計(或施工方案)和進度計劃的時間：_________;

　　10.2 甲方代表批準(zhǔn)進度計劃的時間：_________。

　　第十一條延期開工

　　_________。

　　第十二條暫停施工

　　_________。

　　第十三條工期延誤

　　_________。

　　第十四條工期提前

　　_________。

　　第十五條工程樣板

　　15.1 對工程樣板間的要求：_________。

　　第十六條檢查和返工

　　_________。

　　第十七條工程質(zhì)量等級

　　17.1 工程質(zhì)量等級要求的追加合同價款：_________;

　　17.2 質(zhì)量評定部門名稱：_________。

　　第十八條隱蔽工程和中間驗收

　　18.1 中間驗收部位和時間：_________。

　　第十九條驗收和重新檢驗

　　_________。

　　第二十條合同價款及調(diào)整

　　20.1 合同價款形式(固定價格加風(fēng)險系數(shù)合同、可調(diào)價格合同等)：_________;

　　20.2 調(diào)整的方式：_________。

　　第二十一條工程預(yù)付款

　　21.1 預(yù)付工程款總金額：_________;

　　21.2 預(yù)付時間和比例：_________;

　　21.3 扣回時間和比例：_________;

　　21.4 甲方不按時付款承擔(dān)的違約責(zé)任：_________。

　　第二十二條工程量的核實確認

　　22.1 乙方提交工程量報告的時間和要求：_________。

　　第二十三條工程款支付

　　23.1 工程款支付方式：_________;

　　23.2 工程款支付金額和時間：_________;

　　23.3 甲方違約的責(zé)任：_________。

　　第二十四條材料樣品或樣本

　　_________。

　　第二十五條甲方供應(yīng)材料設(shè)備

　　25.1 甲方供應(yīng)材料、設(shè)備的要求(附清單)：_________。

　　第二十六條乙方采購材料設(shè)備

　　_________。

　　第二十七條材料試驗

　　_________

　　第二十八條甲方變更設(shè)計

　　_________。

　　第二十九條乙方變更設(shè)計

　　_________。

　　第三十條設(shè)計變更對工程的影響

　　_________。

　　第三十一條確定變更價款

　　_________。

　　第三十二條竣工驗收

　　32.1 乙方提供竣工驗收資料的內(nèi)容：_________;

　　32.2 乙方提交竣工報告的時間和份數(shù)：_________。

　　第三十三條竣工結(jié)算

　　33.1 結(jié)算方式：_________;

　　33.2 乙方提交結(jié)算報告的時間：_________;

　　33.3 甲方批準(zhǔn)結(jié)算報告的時間：_________;

　　33.4 甲方將撥款通知送達經(jīng)辦的銀行時間：_________;

　　33.5 甲方違約的責(zé)任：_________。

　　第三十四條保修

　　34.1 保修內(nèi)容、范圍：_________;

　　34.2 保修期限：_________;

　　34.3 保修金額和支付方法：_________;

　　34.4 保修金利息：_________。

　　第三十五條爭議

　　35.1 爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。

　　協(xié)商不成時，雙方同意由_________仲裁委員會仲裁(雙方不在合同中約定仲裁機構(gòu)，事后又未達成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴)。

　　第三十六條違約

　　36.1 違約的處理：_________;

　　36.2 違約金的數(shù)額：_________;

　　36.3 損失的計算方法：_________;

　　36.4 甲方不按時付款的利息率：_________。

　　第三十七條合同生效與終止

　　37.1 合同生效日期：_________年_________月_________日

　　第三十八條合同份數(shù)

　　38.1 合同副本份數(shù)：_________;

　　38.2 合同副本的分送責(zé)任：_________;

　　38.3 合同制訂費用：_________。

　　甲方(蓋章)：__________________乙方(蓋章)：____________________

　　代表(簽字)：__________________代表(簽字)：____________________

　　__________年_______月________日___________年_______月_______日

建筑裝飾合同13

　　發(fā)包方(簡稱甲方)：

　　承包方(簡稱乙方)：

　　一、概況

　　1.甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)登記并經(jīng)市建委有關(guān)部門審定具有民用裝飾《資質(zhì)證書》的企業(yè)法人。

　　2.裝飾施工地點：_________區(qū)___________路____弄(村)____號___樓____室。

　　3.住房結(jié)構(gòu)：____________房型______房_____廳_____套，施工面積___________平方米。

　　4.裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。

　　5.承包方式：__________________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　6.總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：______________________________

　　其中：材料費：________________________________，人工費：_____________________

　　管理費：________________________________，設(shè)計費：_____________________

　　垃圾清運費：____________________________，稅金(3.41%)：____________

　　其他費用：___________________________

　　經(jīng)雙方認可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實另計。

　　7.工期：自_________年_______月______日開工，至________年_____月____日竣工，工期________天。

　　二、關(guān)于材料供應(yīng)的約定：

　　1.甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設(shè)備表》。

　　本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場，乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，乙方應(yīng)及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負責(zé)賠償。

　　2.乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

　　3.乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

　　4.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。

　　三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定：

　　2.本工程由_________方設(shè)計，施工方案。

　　3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。

　　4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不變。

　　5.在施工過程中，甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件四)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)予賠償。

　　6.工程驗收：甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預(yù)約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應(yīng)予承認，事后，若甲方要求復(fù)驗，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗，若復(fù)驗合格，其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。

　　7.工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件五《工程質(zhì)量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應(yīng)承認原竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費用和其他相關(guān)費用。

　　四、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定：

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責(zé)任的，甲方負責(zé)和賠償;屬于乙方責(zé)任的，乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。

　　五、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定：

　　1.工程款付款方式列下表：

　　2.工程結(jié)算：詳見附件六《工程結(jié)算單》。

　　3.工程保修期壹年。須工程款全部結(jié)清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　4.雙方款項往來，均應(yīng)出具收據(jù)，施工結(jié)束須開具發(fā)票。

　　付款時間付款百分比金額

　　對預(yù)算設(shè)計認可簽訂合同之日1000元，第二次付款時扣除

　　合同簽訂后開工后二到五天65%元

　　施工過程中工期進度過半30%元

　　竣工驗收當(dāng)天5%元

　　增加工程項目簽訂項目變更表100%元

　　注：裝飾工程有形市場另有規(guī)定的，亦可按市場規(guī)定辦理。

　　六、其它事項

　　1.甲方工作：

　　1)甲方應(yīng)在開工前一天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。

　　3)如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線，負責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并承擔(dān)有關(guān)費用。

　　2.乙方工作：

　　1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。

　　2)指派______________為乙方駐工地代表，負責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責(zé)的各項事宜，對其行為乙方應(yīng)予認可。如更換人員，乙方應(yīng)及時書面通知甲方。

　　3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。

　　七、違約責(zé)任

　　1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工，窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的________%支付違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_______________%向甲方支付違約金。

　　3.甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。

　　八、糾紛處理方式：

　　1.因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時，憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票，可向市建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調(diào)解，也可向所在區(qū)、縣建設(shè)行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。

　　2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向--市仲裁委員會申請仲裁或人民法院提起訴訟。

　　九、合同的變更和解除：

　　1.合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款__________%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。

　　十、其它約定：

　　十一、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)：乙方(簽章)：

　　委托代理人：委托代理人：

　　住址：地址：

　　電話：電話：

　　郵編：郵編：

　　簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

建筑裝飾合同14

　　甲方：_______________

　　乙方：_______________

　　甲乙雙方本著平等互助，誠實首信的原則，根據(jù)中華人民共和國民法典，經(jīng)營法，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂以下合同，以資共同遵守。

　　一、合同內(nèi)容

　　貨物的品名，規(guī)格型號，數(shù)量及單價________。

　　二、質(zhì)量要求（乙方需提供的產(chǎn)品符合下列質(zhì)量要求）

　　1、乙方必須提供全新的貨物（含零部件，配件等），表面無劃痕，無碰撞痕跡，且權(quán)屬清楚，付產(chǎn)品合格證書及檢測報告，不得侵害他人的知識產(chǎn)權(quán)。裝飾材料購銷合同、貨物必須符合或優(yōu)于國家規(guī)定的“裝飾裝修材料有害物質(zhì)限量”的環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)以及國家和行業(yè)規(guī)定的其他質(zhì)量要求，技術(shù)指標(biāo)與出廠標(biāo)準(zhǔn)，做到外觀整潔，標(biāo)識清楚。

　　2、乙方對其產(chǎn)品包修，包修期為產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負責(zé)三包（包修、包換、包退），所產(chǎn)生的費用由乙方自行承擔(dān)、包修期滿后甲方享有終身成本價維修服務(wù)。產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題，甲方同時有權(quán)解除合同，并追究其經(jīng)濟責(zé)任、另選供貨商。

　　其他質(zhì)量要求：無

　　三、交貨時間與地點

　　1、乙方負責(zé)將貨物運送至約定地點，承擔(dān)相應(yīng)運輸、保管、裝卸的費用。并在貨物交付給甲方前承擔(dān)風(fēng)險責(zé)任，甲方在交貨地點對數(shù)量、外觀檢查后驗收，對產(chǎn)品質(zhì)量不符合或規(guī)格不符的，有違合同原則的產(chǎn)品甲方有權(quán)拒收，并由乙方承擔(dān)因此而產(chǎn)生的經(jīng)濟費用和一切損失。

　　2、貨物需安裝調(diào)試的，乙方負責(zé)安裝調(diào)試并承擔(dān)相應(yīng)的費用甲方在安裝調(diào)試完畢后10個工作日內(nèi)驗收。乙方在安裝調(diào)試過程中，應(yīng)妥善小心，如果對甲方造成損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

　　3、貨物需安裝調(diào)試的，乙方應(yīng)派遣技術(shù)人員和組織施工方案按合同規(guī)定過的日程內(nèi)完成安裝調(diào)試工作，不得有誤，并對甲方人員進行必要的技術(shù)指導(dǎo)，保證使“采購物品”達到預(yù)定的性能指標(biāo)。

　　4、在安裝調(diào)試過程中，乙方提供各種條件及輔助人員的技術(shù)指導(dǎo)，在技術(shù)人員的技術(shù)指導(dǎo)下進行輔助安裝、調(diào)試及其他工作。

　　5、交貨時間：____________________

　　交貨地點：_________________________

　　四、付款方式

　　本合同付款方式選擇如下等中方式：_______________

　　1、乙方在貨物交付甲方并驗收合格后，憑發(fā)票要求甲方支付貨款。甲方在收到貨物后天內(nèi)結(jié)清貨款。

　　2、甲方在出具正式發(fā)票。

　　3、甲方在______年__________日支付乙方貨物定金乙方將貨物送至甲方指定地點后余款在______月_____日支付結(jié)算，并預(yù)留一定比例的質(zhì)量保證金，待該工程結(jié)束驗收后規(guī)定的工作日內(nèi)一次結(jié)清、

　　4、國家稅收應(yīng)由乙方自行負責(zé)（貨物應(yīng)交稅收）、

　　五、雙方違約責(zé)任

　　甲方責(zé)任：

　　1、甲方如中途變更產(chǎn)品品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量或包裝，應(yīng)提前通知乙方，經(jīng)乙方同意后，可以簽訂書面合同副本。

　　2、甲方如中途退貨應(yīng)事先爭得乙方的同意，乙方同意退貨的，應(yīng)由甲方支付乙方由此造成的相應(yīng)損失或賠償相應(yīng)貨物總值10 %的違約金，乙方不同意退貨的甲方仍需按合同規(guī)定收貨，產(chǎn)品質(zhì)量不符合國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)規(guī)定及合同約定的情形除外。

　　3、甲方如未按合同約定的日期向乙方付款的每延期一天，

　　應(yīng)按延期付款總額的萬分之或按銀行同期利率支付，作為延期付款違約金。

　　乙方責(zé)任

　　1、產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合本合同約定時，乙方應(yīng)在24小時內(nèi)負責(zé)包修、包退、包換并承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失。如果乙方逾期不予包修、包換、包退或該產(chǎn)品在包修、包退、包換一次后仍然出現(xiàn)質(zhì)量問題，則甲方有權(quán)解除合同，同時由乙方向甲方支付總貨款的10%（比例）的違約金。

　　2、乙方應(yīng)在合同約定的交貨時間及地點交貨，如果乙方逾期交貨，應(yīng)爭得甲方同意，然則每逾期一日，乙方應(yīng)按總貨款的10%（比例）計算，向甲方賠償逾期違約金，如因乙方原因貨物逾期天數(shù)過多給甲方造成不可估量損失的乙方應(yīng)賠償因此產(chǎn)生的一切損失及相關(guān)費用。

　　3、乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時，少交部分，甲方如需要，應(yīng)照數(shù)補齊，甲方如不需要，可以退貨，由退貨所造成的損失，由乙方自行承擔(dān)，如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應(yīng)該給甲方不能交貨部分貨款總值的20%的違約金，甲方另行采購。

　　六、條款

　　甲乙任何一方如確因不可抗拒力的原因、因素，不能履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男校糠致男泻贤睦碛桑谌〉糜嘘P(guān)機構(gòu)證明后，本合同可以不履行或履行部分，并全部或部分免予并承擔(dān)違約責(zé)任。

　　七、合同爭議解決方式

　　本合同一式兩份，在執(zhí)行本合同中如發(fā)生爭議或糾紛，甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，也可以由合同鑒定地的工商行政管理部門調(diào)解協(xié)商，調(diào)解不成的可由當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ夯虍?dāng)?shù)刂俨脵C構(gòu)仲裁解決。

　　八、合同生效

　　本合同一式二份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字蓋章之日起生效，本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，可由甲乙雙方協(xié)議解決，并簽訂補充協(xié)議，且有同等效力。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　電話：_______________電話：_______________

　　授權(quán)代表簽字蓋章：_____授權(quán)代表簽字蓋章：_____

　　________年________月________日________年________月________日