工人施工合同

時(shí)間：2024-08-09 07:49:34 合同范本

工人施工合同

　　隨著時(shí)間的推移，合同對(duì)我們的約束力越來(lái)越不可忽視，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭(zhēng)端。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編幫大家整理的工人施工合同，希望能夠幫助到大家。

工人施工合同

　　工人施工合同篇1

　　甲方：________________

　　乙方：____________

　　根據(jù)《_____》，《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律，法規(guī)遵守平等自愿、公平誠(chéng)信原則，雙方建設(shè)工程勞務(wù)作業(yè)合同事項(xiàng)協(xié)商一致，簽訂本勞務(wù)作業(yè)合同，雙方共同遵照?qǐng)?zhí)行。

　　一、工程名稱

　　__________________

　　二、工程地址

　　__________________

　　三、工程內(nèi)容

　　本工程為框剪結(jié)構(gòu)，總高度為___________米，___________層。

　　四、工程承包方式

　　為分項(xiàng)承包給木工班，本班組應(yīng)該完成該項(xiàng)的制作和安裝任務(wù)，并清理施工現(xiàn)場(chǎng)的材料堆放及衛(wèi)生。該班組嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙與變更內(nèi)容的一切工程量施工。

　　五、工程日期

　　___________年___________月_________日至_________年_________月___________日。完成所有工程量。

　　六、工程質(zhì)量要求

　　工程質(zhì)量通過(guò)驗(yàn)收，達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。

　　七、合同價(jià)款及支付方式

　　按建筑規(guī)范計(jì)算面積。每平方米___________元包干，以甲方和業(yè)主實(shí)際結(jié)算面積為準(zhǔn)。

　　本工程付款方式原則上采用甲方與業(yè)主簽訂的總價(jià)合同每次支付工程款的____支付給乙方作本次工程進(jìn)度款，按此比例根據(jù)工程進(jìn)度及相應(yīng)的進(jìn)度款付至___。工程余款待竣工驗(yàn)收交付使用后___________個(gè)月付清（除保修金外）的全部工程款。根據(jù)業(yè)主、甲方對(duì)總價(jià)合同產(chǎn)生過(guò)程的實(shí)際情況，如遇業(yè)主方工程進(jìn)度款暫不能按時(shí)支付的.情況，乙方不得向甲方停工叫價(jià)，應(yīng)按正常施工進(jìn)度施工。

　　八、材料

　　1、本工程由甲方提供所有材料及大型機(jī)械。

　　2、乙方負(fù)責(zé)提供人工及使用工具，所需的機(jī)械和配套設(shè)備，及小耗材和照明燈具配套和自身的材料上、下車用工，費(fèi)用均考慮到承包價(jià)內(nèi)。

　　九、考核驗(yàn)收

　　1、安全生產(chǎn)：乙方應(yīng)加強(qiáng)安全教育，認(rèn)真執(zhí)行安全技術(shù)規(guī)范，確保施工安全。

　　2、質(zhì)量：堅(jiān)持工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照?qǐng)D紙施工驗(yàn)收規(guī)范，確保工程質(zhì)量達(dá)到合格要求。

　　十、甲方責(zé)任

　　1、組織有關(guān)人員對(duì)乙方現(xiàn)場(chǎng)施工人員進(jìn)行安全、質(zhì)量、文明施

　　工、綜合治理方面的教育，做好日常監(jiān)督管理工作。

　　2、組織及負(fù)責(zé)對(duì)乙方施工作業(yè)人員進(jìn)場(chǎng)施工技術(shù)，措施等方面的交底。

　　3、負(fù)責(zé)解決乙方進(jìn)場(chǎng)施工作業(yè)人員的生活費(fèi)，其生活費(fèi)在工程款支付中扣除。

　　4?按照合同的約定。及時(shí)提供工程所有需要的機(jī)械設(shè)備，及時(shí)供應(yīng)過(guò)程所須得建筑材料，提供必需的施工技術(shù)資料，提供書面的技術(shù)質(zhì)量，安全等交底文件，按時(shí)向乙方支付工程應(yīng)付款。如發(fā)生停工待料甲方按實(shí)支付工人生活費(fèi)。

　　十一、按業(yè)主、監(jiān)理、甲方的各項(xiàng)交底要求，嚴(yán)格按國(guó)家操作規(guī)范和驗(yàn)收規(guī)范，精心組織施工

　　乙方必須協(xié)助甲方放線、測(cè)量定位。乙方積極組織操作人員，保質(zhì)、保量、保工期的完成任務(wù)。在施工人員操作時(shí)必須確保安全生產(chǎn)。

　　十二、違約責(zé)任

　　1、生下列情況之一時(shí)，甲方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任：

　�。�1）甲方不按約定核實(shí)乙方的工程量，或不按約定支付勞務(wù)作業(yè)工程款、或不按約定支付勞務(wù)作業(yè)工程尾數(shù)，甲方應(yīng)支付違約金____元，甲方應(yīng)當(dāng)賠償，因違約造成的經(jīng)濟(jì)損失，并順延，誕識(shí)破的工作時(shí)間。

　�。�2）乙方因自身原因延誤工期，應(yīng)向甲方支付違約金_____元

　　3、雙方分別承擔(dān)自身原因給對(duì)方造成的損失。

　　十三、本工程甲方派___________為現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人。乙方派李同志為現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，共同負(fù)責(zé)履行合同的約定。

　　十四、爭(zhēng)議

　　甲、乙方在履行本合同時(shí)發(fā)生爭(zhēng)議，可自行協(xié)商解決。如協(xié)商不成的，可向工程所在地勞動(dòng)保障部門促裁解決。和人民法院訴訟。

　　十五、本合同自簽訂后既生效，等全部工程作業(yè)內(nèi)容竣工驗(yàn)收，工程價(jià)款結(jié)清后既日失效。

　　十六、安全事故，每次發(fā)生醫(yī)藥費(fèi)___________元，以外的由甲方負(fù)責(zé)。

　　十七、本合同未盡事宜，甲乙雙方可協(xié)商另訂補(bǔ)充協(xié)議。本合同正本壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。

　　甲方（合同章）___________乙方（合同章）___________

　　法定代表人：___________法定代表人：___________

　　委托代理人：___________委托代理人：___________

　　地址：___________地址：___________

　　電話：___________電話：___________

　　___________年___________月___________日___________年___________月___________日

　　工人施工合同篇2

　　如何認(rèn)定建設(shè)工程施工合同糾紛中“實(shí)際施工人”

　　在我國(guó)法律現(xiàn)行的法律規(guī)范中尚沒有出現(xiàn)“實(shí)際施工人”這一法律概念，“實(shí)際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實(shí)際施工人。分別為：第二十五條 “因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實(shí)際施工人為共同被告提起訴訟�！焙偷诙鶙l “實(shí)際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價(jià)款范圍內(nèi)對(duì)實(shí)際施工人承擔(dān)責(zé)任�！�

　　一、司法解釋為何首創(chuàng)“實(shí)際施工人”這一非法律概念

　　在我國(guó)現(xiàn)行法律中，到目前為止并沒有出現(xiàn)“實(shí)際施工人”這一法律概念，可以說(shuō)“實(shí)際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認(rèn)為這一概念的提出是我國(guó)所處的特定發(fā)展時(shí)期的產(chǎn)物，是一個(gè)過(guò)渡性的法律概念，其誕生是現(xiàn)實(shí)、政策與法律妥協(xié)的產(chǎn)物。

　　1、《建筑法》第六十七條規(guī)定，“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的，或者違反本法規(guī)定進(jìn)行分包的，責(zé)令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責(zé)令停業(yè)整頓，降低資質(zhì)等級(jí)；情節(jié)嚴(yán)重的，吊銷資質(zhì)證書�！�

　　建筑業(yè)是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，吸納了大量農(nóng)民工就業(yè)，但是建筑市場(chǎng)實(shí)踐中，農(nóng)民工就業(yè)的主要途徑是，一些資質(zhì)等級(jí)低甚至根本沒有資質(zhì)的施工企業(yè)由包工頭帶領(lǐng)一幫民工組成臨時(shí)隊(duì)伍，他們依托大的建筑企業(yè)，以轉(zhuǎn)包和違法分包的形式承攬建設(shè)工程，但由于轉(zhuǎn)包和違法分包行為的違法性，這些臨時(shí)隊(duì)伍往往難以追回工程款，造成農(nóng)民工工資拖欠問題非常嚴(yán)重，極大的影響了社會(huì)穩(wěn)定；另一方面，這些臨時(shí)隊(duì)伍沒有經(jīng)過(guò)專業(yè)訓(xùn)練，施工水平有限，造成建筑工程質(zhì)量存在缺陷，直接影響了發(fā)包人的利益，并造成工程質(zhì)量隱患危及公共安全�；诖�，國(guó)家法律對(duì)轉(zhuǎn)包和違法分包行為予以嚴(yán)格禁止，規(guī)定轉(zhuǎn)包和違法分包合同無(wú)效，但實(shí)踐中，法律的禁止規(guī)定并未取得良好效果，轉(zhuǎn)包和違法分包行為大量存在，而單純的否定轉(zhuǎn)包和違法分包合同的效力，只會(huì)增加農(nóng)民工追討工資的難度，因?yàn)楹贤瑹o(wú)效的話，實(shí)際施工人難以依據(jù)合同約定而需要通過(guò)起訴的方式主張權(quán)利，法院通常需要采取工程造價(jià)評(píng)估鑒定來(lái)核定工程款，由于鑒定時(shí)間不計(jì)入審限內(nèi)，訴訟程序往往歷時(shí)很長(zhǎng)，另外由于建筑工程合同糾紛的復(fù)雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預(yù)付的訴訟費(fèi)、鑒定費(fèi)、律師費(fèi)以及取證的不確定性都使得農(nóng)民工向轉(zhuǎn)包人追討工資難度加大，造成極大的社會(huì)不穩(wěn)定因素。為了既能保證工程質(zhì)量安全，又能維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，最高人民法院出臺(tái)了相關(guān)的司法解釋，當(dāng)前，我國(guó)建筑市場(chǎng)的運(yùn)作存在大量不規(guī)范之處，其中非法轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象尤為嚴(yán)重，許多承包人取得工程之后并不進(jìn)行施工，而是將工程再次轉(zhuǎn)包或違法分包。由于這些承包人已經(jīng)獲得了相當(dāng)數(shù)額的管理費(fèi)，工程完工后他們往往不積極向發(fā)包人主張工程款。《解釋》出臺(tái)之前，法律未對(duì)實(shí)際施工人問題作出規(guī)定，大量實(shí)際完成了工程施工的建筑企業(yè)和施工隊(duì)因?yàn)榕c發(fā)包人沒有合同關(guān)系，無(wú)法直接向發(fā)包人索要工程款，也因此無(wú)力向農(nóng)民工支付工資。這一問題引起了各級(jí)政府和社會(huì)各界的強(qiáng)烈關(guān)注。為有效保護(hù)農(nóng)民工的合法權(quán)益，《解釋》第二十六條突破合同相對(duì)性原則，規(guī)定實(shí)際施工人可以將發(fā)包人作為被告，發(fā)包人在欠付工程款范圍內(nèi)承擔(dān)責(zé)任。這一規(guī)定的出臺(tái)，為實(shí)際施工人向發(fā)包人主張權(quán)利提供了法律依據(jù)，審判實(shí)踐中，各地法院依據(jù)《解釋》第二十六第二款判決發(fā)包人對(duì)轉(zhuǎn)包人、違法分

　　包人欠付實(shí)際施工人的.工程款承擔(dān)責(zé)任的案例不在少數(shù)。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發(fā)包人主張權(quán)利呢？

　　解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實(shí)際施工人”應(yīng)如何界定�！督忉尅饭灿兴臈l提及實(shí)際施工人，其中第一條第二項(xiàng)規(guī)定：“沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同法第五十二條第（五）項(xiàng)的規(guī)定，認(rèn)定無(wú)效�！�

　　第四條規(guī)定：“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無(wú)效�！钡诙鍡l規(guī)定：“因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實(shí)際施工人為共同被告提起訴訟。”第二十六條規(guī)定：“實(shí)際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)依法受理。實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。發(fā)包人只在欠付工程價(jià)款范圍內(nèi)對(duì)實(shí)際施工人承擔(dān)責(zé)任�！�

　　目前較為一致的觀點(diǎn)認(rèn)為，實(shí)際施工人應(yīng)該是指無(wú)效建設(shè)工程施工合同的承包人，包括轉(zhuǎn)承包人、違法分包合同的承包人、借用資質(zhì)的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務(wù)作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設(shè)工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認(rèn)為，實(shí)際施工人應(yīng)與發(fā)包人全面實(shí)際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同，并形成了事實(shí)上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，即此時(shí)轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實(shí)上的合同關(guān)系，在這種情況下，才準(zhǔn)許轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人作為實(shí)際施工人，以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對(duì)《解釋》第二十六條第二款的適用進(jìn)行了限定。

　　《解釋》第二十六條第二款對(duì)農(nóng)民工利益的保護(hù)是一種間接保護(hù)，該條對(duì)合同相對(duì)性原則的突破是有限度的，農(nóng)民工個(gè)人不能以實(shí)際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點(diǎn)，雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設(shè)的目的是為了保護(hù)農(nóng)民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對(duì)的對(duì)象主要是缺乏建筑資質(zhì)的建筑企業(yè)和施工隊(duì)，通過(guò)加強(qiáng)對(duì)這些建筑企業(yè)和施工隊(duì)的保護(hù)而間接的保護(hù)農(nóng)民工的利益。因此，審判實(shí)踐中，應(yīng)正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實(shí)內(nèi)涵，嚴(yán)格控制實(shí)際施工人的范圍，不宜單純根據(jù)字面含義，將所有參與建設(shè)工程施工的主體都界定為實(shí)際施工人。對(duì)于因勞務(wù)分包、承攬、雇傭等法律關(guān)系參與了建設(shè)工程施工的農(nóng)民工個(gè)人，應(yīng)嚴(yán)格按照合同相對(duì)性原則向其合同相對(duì)方主張權(quán)利，而不應(yīng)簡(jiǎn)單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發(fā)包人的法律責(zé)任。

　　指出的是，審判實(shí)踐中，大量符合實(shí)際施工人條件的施工隊(duì)往往以工頭個(gè)人名義提起訴訟，法院在查明原告實(shí)際履行了建設(shè)工程施工合同義務(wù)，與發(fā)包人形成了事實(shí)上的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的前提下，大多支持了原告要求發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任的訴請(qǐng)。這種情形與前述農(nóng)民工追討個(gè)人工資的情況是有著實(shí)質(zhì)區(qū)別的。

　　工人施工合同篇3

　　甲方：xx平安建設(shè)集團(tuán)裝飾工程有限公司

　　乙方：xx（內(nèi)裝）

　　依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、公平和誠(chéng)信的原則，為在施工合同的實(shí)施過(guò)程中創(chuàng)造安全、高效的施工環(huán)境，切實(shí)搞好本項(xiàng)目的安全管理工作，雙方就本工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本安全合同。

　　一、甲方職責(zé)

　　1、工程開工前，甲方應(yīng)向乙方工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和工程技術(shù)人員進(jìn)行全面安全技術(shù)交底，并有完整記錄。負(fù)責(zé)對(duì)參加單位工程施工人員的安全教育和工程防護(hù)設(shè)施的檢查。負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的安全技術(shù)措施的落實(shí)，并幫助督落實(shí)。并定期召開安全施工會(huì)議，及時(shí)加強(qiáng)工人對(duì)安全施工提高和警惕。

　　2、按照“安全第一、預(yù)防為主”的原則進(jìn)行安全施工管理，配合安全施工、文明施工檢查，凡查出的事故隱患及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改。

　　3、安排專人在施工現(xiàn)場(chǎng)，加強(qiáng)對(duì)施工過(guò)程中的安全防護(hù)措施、機(jī)械、電器及臨時(shí)施工用電等方面的檢查，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出整改意見。

　　4、組織對(duì)乙方施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)檢查，監(jiān)督乙方及時(shí)處理發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)安全隱患。

　　5、按照本工程項(xiàng)目特點(diǎn)，組織制定本工程實(shí)施中的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救預(yù)案；如果發(fā)生因施工不當(dāng)出現(xiàn)安全事故，由乙方負(fù)全部責(zé)任。

　　6、甲方有對(duì)乙方在施工過(guò)程中，違反國(guó)家安全生產(chǎn)、消防、交通、治安管理政策、法規(guī)，違反甲方安全管理規(guī)章，不服從甲方管理等行為進(jìn)行處罰直至單方解除合同的權(quán)利。

　　7、甲方安全責(zé)任人員應(yīng)檢查乙方自帶或外租機(jī)械設(shè)備、小型電動(dòng)工具、臨時(shí)用電設(shè)施以及個(gè)人防護(hù)用品（如安全帽、安全帶）等，并進(jìn)行驗(yàn)收。

　　二、乙方職責(zé)

　　1、嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行施工中的安全要求。嚴(yán)禁私自亂拆安全防護(hù)設(shè)施。

　　2、堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的原則，加強(qiáng)安全生產(chǎn)宣傳教育，增強(qiáng)工人的'安全施工意識(shí)，防止其員工發(fā)生任何違法、違禁、暴力或妨礙治安的行為。所有施工人員都應(yīng)熟悉消防設(shè)備的性能和使用方法。

　　3、乙方必須遵守甲方的各項(xiàng)管理規(guī)定，服從甲方安全生產(chǎn)文明施工管理，甲方有權(quán)對(duì)各種違章行為、安全隱患進(jìn)行處罰；因甲方過(guò)錯(cuò)，造成乙方人員或財(cái)產(chǎn)損害的，乙方有權(quán)向甲方提出索賠；乙方負(fù)責(zé)人必須履行對(duì)其施工人員進(jìn)行入場(chǎng)前的安全生產(chǎn)教育的義務(wù)。

　　4、在乙方施工過(guò)程中，甲方工作人員有違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)的行為，乙方有權(quán)制止，并提出批評(píng)、拒絕執(zhí)行以及檢舉、控告的權(quán)利；乙方明知甲方人員違章指揮而不制止并造成損失，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

　　5、乙方必須為施工的外地務(wù)工人員辦理所需的一切必要手續(xù)和證件，在項(xiàng)目開工前，辦理人身意外傷害保險(xiǎn)并支付保險(xiǎn)費(fèi)。在施工過(guò)程中，發(fā)生交通、施工、機(jī)電、消防等安全事故，要立即搶救傷者，采取有效措施減少財(cái)產(chǎn)損失，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，積極主動(dòng)的配合甲方處理事故。

　　6、乙方人員必須遵守勞動(dòng)紀(jì)律，在工作中按規(guī)定正確佩戴和使用個(gè)人防護(hù)用品，嚴(yán)禁袒胸露背，穿拖鞋上崗，嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)私拉電線；冬季，嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)使用電爐子等電器設(shè)備。

　　三、違約責(zé)任

　　如因甲方或乙方違約造成安全事故，都將依法追究其責(zé)任。

　　本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份。由雙方代理人簽字蓋章（或按手印）后生效，工程竣工驗(yàn)收后自動(dòng)失效。

　　甲方：乙方：

　�。ㄐ彰� （姓名）

　　日期：日期：

　　工人施工合同篇4

　　雇主（甲方）：

　　地址：

　　雇員（乙方）：

　　地址：

　　依照《中華人民共和國(guó)合同法》及國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和公司文件相關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)信的原則，甲、乙雙方就_______________勞務(wù)施工承包事宜協(xié)商達(dá)成一致。訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點(diǎn)：

　　3、承包范圍：

　　4、承包方式：

　　二、勞務(wù)工期

　　甲乙雙方約定，本合同的勞務(wù)期限從________年_______月_______日起，至________年_______月_______日止。

　　三、勞務(wù)費(fèi)

　　1、甲乙雙方約定，乙方的勞務(wù)費(fèi)為__________元。

　　2、每月_______日由甲方按乙方實(shí)際完成工程量結(jié)算勞務(wù)承包費(fèi)，結(jié)算完成后_______日內(nèi)按合同價(jià)款支付。

　　四、甲方責(zé)任和義務(wù)

　　1、負(fù)責(zé)統(tǒng)一制定各項(xiàng)管理目標(biāo)，實(shí)施對(duì)工程質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工、監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收。

　　2、負(fù)責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)及有關(guān)部門工作聯(lián)系，協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)工作關(guān)系。

　　3、按本合同約定，及時(shí)組織人員驗(yàn)收，按時(shí)向乙方支付勞動(dòng)報(bào)酬。

　　五、乙方責(zé)任和義務(wù)

　　1、遵守國(guó)家政策和法律法規(guī)；遵守業(yè)主和甲方企業(yè)的相關(guān)規(guī)章制度，做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、勞動(dòng)保護(hù)等工作。

　　2、嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、施工驗(yàn)收規(guī)范、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設(shè)計(jì)精心組織施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到約定的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本合同勞務(wù)承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負(fù)責(zé)。

　　3、技術(shù)工人必須按國(guó)家規(guī)定持上崗，技工必須有職業(yè)技能操作證，持證率達(dá)到100%。特殊工種必須有特種作業(yè)操作證，持證率達(dá)到100%。

　　4、做好施工場(chǎng)地周圍建筑物、構(gòu)筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護(hù)工作。因乙方責(zé)任發(fā)生損壞，應(yīng)自行承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失及各種罰款。

　　5、進(jìn)場(chǎng)施工人員要求具備思想素質(zhì)好、身體健康、技術(shù)熟練等條件；禁止18歲以下的未成年人和55歲以上的老人及體弱病殘人員；禁止使用不法人員，乙方應(yīng)承擔(dān)因使用以上不合格人員而引起的責(zé)任和后果。

　　六、環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和文明施工

　　1、甲方應(yīng)集中組織對(duì)乙方進(jìn)場(chǎng)施工人員進(jìn)行安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)以及公司相關(guān)制度等方面的教育；依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)章制度、監(jiān)督、監(jiān)控乙方的相關(guān)工作實(shí)施情況，使其體系有效運(yùn)行。

　　2、乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全施工標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工；加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)操作工人的安全教育；認(rèn)真落實(shí)安全措施，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患，確保安全生產(chǎn)；隨時(shí)接受安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查。由于自身安全措施不力及違章操作造成事故，承擔(dān)一切責(zé)任后果和經(jīng)濟(jì)費(fèi)用。

　　3、乙方就嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)主管部門及環(huán)保、消防、環(huán)衛(wèi)等到有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定，做到文明施工；保證施工現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，符合文明施工的有關(guān)規(guī)定和要求，維護(hù)甲方良好的企業(yè)形象，并承擔(dān)因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款。

　　七、材料、設(shè)備供應(yīng)與管理

　　1、甲方提供給乙方使用的周轉(zhuǎn)材料實(shí)行調(diào)撥制，根據(jù)工程計(jì)劃需要向乙方提供。

　　2、乙方就妥善保管、合理使用甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備；因保管和使用不善發(fā)生丟失、損壞，乙方應(yīng)按領(lǐng)用時(shí)的價(jià)格賠償。

　　3、材料按預(yù)算分折量對(duì)乙方實(shí)行限額領(lǐng)料，乙方應(yīng)合理用料、注重節(jié)約。如材料使用超出預(yù)算用量，則超出部分的費(fèi)用由乙方承擔(dān)；材料節(jié)約部分，由甲乙雙方按_______比例分成。

　　八、施工驗(yàn)收

　　1、乙方應(yīng)按本合同約定的.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織施工，確保施工質(zhì)量。施工完畢，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提交自檢報(bào)告，通知驗(yàn)收；甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)乙方施工成果組織有關(guān)部門進(jìn)行初步驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后再進(jìn)入下道工序施工作業(yè)；驗(yàn)收結(jié)果表明乙方施工質(zhì)量不合格時(shí)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無(wú)償修復(fù)，不延長(zhǎng)工期，并承擔(dān)由此導(dǎo)致的甲方的相關(guān)損失。竣工驗(yàn)收時(shí)，業(yè)主、監(jiān)理等相關(guān)方提出的工程質(zhì)量缺陷，乙方應(yīng)無(wú)償維修，并承擔(dān)由此導(dǎo)致甲方相關(guān)損失，不因先期已經(jīng)甲方驗(yàn)收而減輕乙方責(zé)任。

　　2、乙方應(yīng)配合甲方對(duì)其工作進(jìn)行的初步驗(yàn)收及工程竣工驗(yàn)收；甲方或施工場(chǎng)地內(nèi)第三方的工作必須乙方配合時(shí)，乙方應(yīng)按甲方的指令予以配合。

　　九、違約責(zé)任

　　在合同履行過(guò)程中，任何一方違反本合同的條款，責(zé)任方都應(yīng)該承擔(dān)責(zé)任，給守約方造成的損失，責(zé)任方應(yīng)按照具體的損失數(shù)額賠償。

　　十、勞動(dòng)爭(zhēng)議

　　1、因本合同的履行，甲、乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議，雙方可以自行協(xié)商解決；協(xié)商不成的，雙方均可向合同簽訂地、合同履行地的人民法院起訴。

　　2、發(fā)生爭(zhēng)議后，除非出現(xiàn)下列情況，雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同，保持工作連續(xù)，保護(hù)好已完工作成果：?jiǎn)畏竭`約導(dǎo)致合同確已無(wú)法履行，雙方協(xié)議終止合同；調(diào)解要求停止合同工作，且為雙方接受；仲裁機(jī)構(gòu)要求停止合同工作；法院要求停止合同工作。

　　十一、其他

　　1、本合同自雙方簽字后生效，雙方全部責(zé)任履行完畢后失效。

　　2、本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份。

　　3、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　甲方：

　　負(fù)責(zé)人：

　　聯(lián)系方式：

　　合同簽訂地：

　　合同履行地：

　　簽訂時(shí)間：________年_______月_______日

　　乙方：

　　聯(lián)系方式：

　　合同簽訂地：

　　合同履行地：

　　簽訂時(shí)間：________年_______月_______日

　　工人施工合同篇5

　　甲方____________________________________________________

　　法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）或者委托代理人_________________

　　注冊(cè)地址________________________________________________

　　聯(lián)系方式________________________________________________

　　乙方____________________________________________________

　　居民身份證號(hào)____________________________________________

　　戶口所在地_____�。ㄊ校___區(qū)（縣）_______鄉(xiāng)鎮(zhèn)___________村

　　家庭住址________________________________

　　編碼__________

　　現(xiàn)住址___________________________

　　聯(lián)系方式________________

　　根據(jù)《勞動(dòng)法》，《_____》及有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)平等自愿，協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　一、合同期限

　　第一條甲，乙雙方選擇以下第_______種形式確定本合同期限：

　�。ㄒ唬┕潭ㄆ谙蓿鹤訽___年__月__日起至____年__月__日止。其中試用期自____年__月__日起至____年__月__日止，期限為__天。

　�。ǘo(wú)固定期限：自____年__月__日起至依法解除，終止勞動(dòng)合同時(shí)止。其中試用期自____年__月__日起至____年__月__日止，期限為__天。

　�。ㄈ┮酝瓿梢欢ǖ墓ぷ鳎ㄈ蝿�(wù)）為期限：自____年__月__日起至____________工作（任務(wù)）完成時(shí)即行終止。

　　二、工作內(nèi)容和工作地點(diǎn)

　　第二條甲方招用乙方在__________（項(xiàng)目名稱）工程中，擔(dān)任_____________________崗位（工種）工作。

　　乙方的工作地點(diǎn)為___________________________________

　　經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以變更工作崗位（工種）和工作地點(diǎn)。

　　三、工作時(shí)間和休息休假

　　第三條甲方安排乙方執(zhí)行以下第_______種工時(shí)制度。

　�。ㄒ唬﹫�(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制度。乙方每天工作時(shí)間不超過(guò)8小時(shí)，每周工作不超過(guò)40小時(shí)。每周休息日為__________。

　�。ǘ┙�(jīng)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)行政部門批準(zhǔn)，執(zhí)行綜合計(jì)算工時(shí)制度。

　�。ㄈ┙�(jīng)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)行政部門批準(zhǔn)，執(zhí)行不定時(shí)工時(shí)制度。

　　乙方依法享有公休假，法定節(jié)日假，探親假，婚喪假，產(chǎn)假，帶薪年休假等假期。甲方保證乙方每周至少休息一天。

　　甲方因施工建設(shè)需要，商得乙方同意后，可安排乙方加班。日延長(zhǎng)工時(shí)，休息日加班無(wú)法安排補(bǔ)休，法定節(jié)假日加班的，甲方按《勞動(dòng)法》第四十四條規(guī)定支付加班工資。

　　四、勞動(dòng)報(bào)酬

　　第四條甲方采用以下第_______種形式向乙方支付工資：

　　（一）月工資____元，試用期間工資____，甲方每月_____日前向乙方支付工資。

　�。ǘ┤展べY____元，試用期間工資____，甲方向乙方支付工資的時(shí)間為每月___日。

　�。ㄈ┯�(jì)件工資。甲方應(yīng)以同類崗位人員能夠完成的勞動(dòng)量為基礎(chǔ)制定的計(jì)件單價(jià)約定為______。

　　以上雙方約定的工資不低于甲方所在地的最低工資標(biāo)準(zhǔn)，其中乙方在試用期的工資不低于甲方相同崗位最低檔工資。（或者本合同約定工資的百分之_______）

　　甲方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)不足，乙方同意待崗的，甲方向乙方支付的生活費(fèi)為______元或按_____________________執(zhí)行。

　　甲方應(yīng)當(dāng)在勞動(dòng)合同終止，解除時(shí)一次性付清乙方的工資。甲方向乙方支付工資應(yīng)由乙方簽字確認(rèn)。

　　五、社會(huì)

　　第五條甲乙雙方按國(guó)家規(guī)定參加社會(huì)_____。甲方為乙方辦理有關(guān)社會(huì)_____手續(xù)，并承擔(dān)相應(yīng)社會(huì)_____義務(wù)。乙方應(yīng)繳的.社會(huì)_____費(fèi)由甲方代扣代繳。

　　乙方患病或非因工負(fù)傷的醫(yī)療待遇按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。甲方按_____________________支付乙方病假工資。

　　乙方因工負(fù)傷或患職業(yè)病的待遇按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　乙方在孕期，產(chǎn)期，哺乳期等各項(xiàng)待遇，按國(guó)家有關(guān)生育_____政策規(guī)定執(zhí)行。

　　六、_____和勞動(dòng)條件

　　第六條甲方應(yīng)當(dāng)在乙方上崗前進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)，乙方從事國(guó)家規(guī)定的特殊工種，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取得相應(yīng)的職業(yè)資格證書方可上崗。

　　甲方根據(jù)生產(chǎn)崗位的需要，按照國(guó)家勞動(dòng)安全，衛(wèi)生的有關(guān)規(guī)定為乙方配備必要的安全防護(hù)措施，發(fā)放必要的_____用品。其中建筑施工現(xiàn)場(chǎng)要符合《建筑施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境與衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)乙方從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)的，甲方應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定組織上崗前和離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查，在合同期內(nèi)應(yīng)定期對(duì)乙方進(jìn)行職業(yè)健康檢查。

　　甲方將依法建立安全生產(chǎn)制度。乙方嚴(yán)格遵守甲方依法制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，不違章作業(yè)，防止勞動(dòng)過(guò)程中的事故，減少職業(yè)危害。

　　乙方有權(quán)拒絕甲方的違章指揮，對(duì)甲方及其管理人員漠視乙方安全健康的行為，有權(quán)提出批評(píng)并向有關(guān)部門檢舉控告。

　　七、解除和終止

　　第七條本勞動(dòng)合同的解除或終止，依《_____》規(guī)定執(zhí)行。

　　第八條甲乙雙方約定的其他事項(xiàng)_______________________________________________________________________________。

　　八、勞動(dòng)爭(zhēng)議處理

　　第九條甲乙雙方發(fā)生勞動(dòng)爭(zhēng)議，可以協(xié)商解決，也可以依照《勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解_____》的規(guī)定通過(guò)申請(qǐng)調(diào)解，_____，提起訴訟解決。

　　九、其他

　　第十條本合同未盡事宜，雙方可另協(xié)商解決。

　　第十一條本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。

　　甲方（公章）______________

　　簽訂日期：_______年_______月_______日

　　乙方（簽字或蓋章）______________

　　簽訂日期：_______年_______月_______日

　　工人施工合同篇6

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　為了保證施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行，確保雙方對(duì)高空施工作業(yè)的安全責(zé)任落實(shí)到位，消除安全隱患，杜絕安全事故發(fā)生，經(jīng)甲乙雙方商定，嚴(yán)格遵守下列協(xié)議規(guī)定。

　　一、甲方的責(zé)任、權(quán)利：

　　1．甲方在乙方施工前，確認(rèn)塔吊已經(jīng)專業(yè)安裝公司人員安裝完畢，并具備上塔施工作業(yè)條件。

　　2．甲方應(yīng)提供乙方上塔安裝廣告牌的安全作業(yè)條件，并對(duì)乙方現(xiàn)場(chǎng)提出安全方面合理的要求予以滿足。

　　3．甲方工長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)乙方上塔作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和安全技術(shù)交底。

　　4．甲方排安全管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)旁站，并對(duì)施工區(qū)域的地下部分禁止人員走動(dòng)。確保施工安全。

　　5．甲方如發(fā)現(xiàn)乙方施工人員違反安全規(guī)定的行為，有權(quán)要求乙方停止施工作業(yè)，乙方必須服從甲方安全人員的管理。

　　二、乙方的責(zé)任、權(quán)利：

　　1．乙方工程施工負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)工程的高處作業(yè)安全技術(shù)負(fù)責(zé)，并建立相應(yīng)的責(zé)任制。高空作業(yè)必須由具備高空作業(yè)資格的專業(yè)人員完成。施工前，應(yīng)逐級(jí)進(jìn)行安全技術(shù)教育及交底，落實(shí)所有安全技術(shù)措施和人身防護(hù)用品，未經(jīng)落實(shí)時(shí)不得進(jìn)行施工。

　　2．乙方施工中對(duì)高處作業(yè)的安全技術(shù)設(shè)施，發(fā)現(xiàn)有缺陷和隱患時(shí)，必須及時(shí)解決；危險(xiǎn)人身安全的，必須停止作業(yè)。

　　3．乙方高處作業(yè)中的安全防護(hù)用品、安全標(biāo)志、工具、儀表、防護(hù)設(shè)施和各種設(shè)備，必須在施工前加以檢查，確認(rèn)其完好，方能投入使用。

　　4．雨天和雪天進(jìn)行高處作業(yè)時(shí)，必須采取可靠的防滑、防寒和防凍措施。凡水、冰、霜均應(yīng)及時(shí)清除。對(duì)進(jìn)行高處作業(yè)的高聳建筑物，應(yīng)事先設(shè)置避雷設(shè)施。遇有6級(jí)以上大風(fēng)、濃霧等惡劣氣候，不得進(jìn)行露天攀登與懸空高處作業(yè)，暴風(fēng)雪及臺(tái)風(fēng)暴雨后，應(yīng)對(duì)高處作業(yè)安全設(shè)施逐一加以檢查，發(fā)現(xiàn)有松動(dòng)、變形、損壞或脫落等現(xiàn)象，應(yīng)立即修理完善。

　　5．乙方施工作業(yè)場(chǎng)所所有可能墜落的物件，應(yīng)一律先行撤除或加以固定。高處作業(yè)中所用的物料，均應(yīng)堆放平穩(wěn)，不妨礙通行和裝卸。工具應(yīng)隨手放入工具袋；作業(yè)中的走道、通道板和登高用具，應(yīng)隨時(shí)清掃干凈；拆卸下的物件及余料和廢料均應(yīng)及時(shí)清理運(yùn)走，不得隨意亂置或向下丟棄。傳遞物件禁止拋擲。

　　6．乙方對(duì)安裝在塔吊配重臂上的.廣告板必須確保牢固可靠，并應(yīng)具備抗7-8級(jí)大風(fēng)的能力，并對(duì)安裝不牢所造成的后果負(fù)責(zé)。

　　7．乙方因作業(yè)必需臨時(shí)拆除或變動(dòng)安全防護(hù)設(shè)施時(shí)，必須經(jīng)施工負(fù)責(zé)人同意，并采取相應(yīng)的可靠措施，作業(yè)后應(yīng)立即恢復(fù)。

　　8．乙方高處作業(yè)的安全技術(shù)措施及其所需料具，必須列入工程的施工組織設(shè)計(jì)，經(jīng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)算確認(rèn)后方可使用。

　　9．乙方攀登和懸空高處作業(yè)人員以及搭設(shè)高處作業(yè)安全設(shè)施的人員，必須經(jīng)過(guò)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)及專業(yè)考試合格，持證上崗，并必須定期進(jìn)行體格檢查。

　　10．高處作業(yè)安全設(shè)施的主要受力桿件，力學(xué)計(jì)算按一般結(jié)構(gòu)力學(xué)公式，強(qiáng)度及撓度計(jì)算按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范進(jìn)行。

　　以上條款如有與現(xiàn)行國(guó)家、地方或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)沖突之處，按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，并遵守執(zhí)行。

　　甲方：________________乙方：________________

　　項(xiàng)目經(jīng)理（簽字）：____單位負(fù)責(zé)人（簽字）：__

　　日期：________________日期：________________

　　工人施工合同篇7

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》等法律、法規(guī)、行政規(guī)章的規(guī)定，萬(wàn)盛區(qū)鴻豐建筑工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱甲方）與（以下簡(jiǎn)稱乙方），按照平等自愿、協(xié)商一致的原則，訂立本勞動(dòng)合同，共同遵守。

　　一、勞動(dòng)合同期限：

　�。ㄒ唬┕潭ㄆ谙蓿� 年月日起年月日止。

　�。ǘo(wú)固定期限：自年月日起至甲乙雙方約定的勞動(dòng)合同終止條件出現(xiàn)。

　�。ㄈ┮酝瓿梢欢ǖ墓ぷ鳛槠谙蓿鹤�20xx 年6月 13日起至萬(wàn)盛新臺(tái)之星商務(wù)樓工程基礎(chǔ)鉆孔樁完成之日止。其中試用期為日，從年月日起至年月日止。

　　二、工作內(nèi)容：

　　乙方同意按甲方生產(chǎn)工作需要在萬(wàn)盛新臺(tái)之星工程從事基礎(chǔ)鉆孔樁工作，具體工作內(nèi)容和要求如下：

　�。ㄒ唬┕ぷ鲀�(nèi)容：從事施工現(xiàn)場(chǎng)土木建筑相關(guān)工作；

　�。ǘ┌踩螅阂曳奖仨氉袷貒�(guó)家法律、法規(guī)及甲方依法制定的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程；

　�。ㄈ┵|(zhì)量要求：質(zhì)量必須符合國(guó)家現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)并符合甲方有關(guān)質(zhì)量管理的規(guī)定。

　　三、工作時(shí)間和休息休假

　�。ㄒ唬┘追綀�(zhí)行法律規(guī)定的工時(shí)制度和休息休假辦法。

　�。ǘ┘追接捎谏a(chǎn)經(jīng)營(yíng)需和勞動(dòng)者協(xié)商后，或出現(xiàn)法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形的，可以依法延長(zhǎng)工作時(shí)間。

　�。ㄈ┘追桨才乓曳窖娱L(zhǎng)工作時(shí)間的，堅(jiān)持職工自愿和不損害職工健康的原則，且必須按規(guī)定發(fā)放足額的加班工資。實(shí)行不定時(shí)工資制度的`除外。

　�。ㄋ模┮曳皆诜ǘü�(jié)假日不愿加班的，應(yīng)提前5日以書面形式告知甲方。

　　四、勞動(dòng)報(bào)酬

　　（一）甲方根據(jù)其生產(chǎn)特點(diǎn)，本工程鉆孔樁工作為人工費(fèi)承包制，每米包干價(jià)為元。

　�。ǘ┮曳桨措p方約定待樁基全部完工后由甲方應(yīng)以貨幣形式一性支付乙方。

　　五、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件

　　（一）甲乙雙方執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。甲方對(duì)乙方進(jìn)行勞動(dòng)安全衛(wèi)生教育，防止事故，減少職業(yè)病危害。

　　（二）甲方為乙方提供符合國(guó)家規(guī)定的勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件和必要的勞動(dòng)安全防護(hù)用品，努力改善勞動(dòng)條件。

　　（三）乙方在勞動(dòng)過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程。對(duì)甲方違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)，有權(quán)拒絕執(zhí)行；對(duì)危害生命和身體健康的行為，有權(quán)提出批評(píng)、檢舉和控告。

　　六、社會(huì)保險(xiǎn)和福利

　�。ㄒ唬┘追截�(fù)責(zé)為乙方辦理工傷保險(xiǎn)及建工意外傷害保險(xiǎn)并支付保費(fèi)，其他社會(huì)保險(xiǎn)由因工作性質(zhì)所決定甲方全部計(jì)入乙方工資中，如需交納相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)由甲方代扣代交。

　�。ǘ┘追脚�(chuàng)造條件，改善集體福利，提高乙方的福利待遇。

　　七、勞動(dòng)紀(jì)律

　　（一）甲方依法建立和完善規(guī)章制度。

　　（二）乙方必須遵守國(guó)家法律、法規(guī)和甲方依法制定的規(guī)章制度。

　　（三）甲方有權(quán)根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和甲方規(guī)章制度對(duì)乙方進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

　　八、甲乙雙方約定勞動(dòng)合同終止條件如下：

　　（一）按合同約定所承建工程竣工完成之日或合同約定的時(shí)間到期，勞動(dòng)合同終止。

　　（二）乙方在勞動(dòng)合同期內(nèi)死亡，勞動(dòng)合同終止。

　�。ㄈ┮曳綗o(wú)書面請(qǐng)假證明，無(wú)故曠工三日以上按自動(dòng)離職處理，勞動(dòng)合同終止。

　　九、勞動(dòng)合同的變更、解除、終止

　　（一）甲乙雙方在本勞動(dòng)合同的有效期內(nèi)，可以遵循平等自愿、協(xié)商一致的原則，依法變更勞動(dòng)合同的部分條款。

　　（二）經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，勞動(dòng)合同可以解除。

　�。ㄈ┮曳接邢铝星樾沃坏模追娇梢越獬齽趧�(dòng)合同：

　　1、在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的；

　　2、多次違反勞動(dòng)紀(jì)律或者多次違反甲方依法建立的規(guī)章制度以及有嚴(yán)重違章作業(yè)時(shí)；

　　3、嚴(yán)重失職、營(yíng)私舞弊，對(duì)甲方利益造成重大損失的；

　　4、泄漏甲方商業(yè)秘密，造成重大影響或者經(jīng)濟(jì)損失的；

　　5、被開除、除名、勞動(dòng)教養(yǎng)和依法追究刑事責(zé)任的，勞動(dòng)合同自行解除。

　�。ㄋ模┮曳接邢铝星樾沃坏模追娇梢越獬齽趧�(dòng)合同，但應(yīng)提前三十日書面通知乙方：

　　1、患病或非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作也不能從事由甲方另行安排的工作的；

　　2、不能勝任工作。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；

　　3、勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動(dòng)合同無(wú)法履行，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商不能就變更勞動(dòng)合同內(nèi)容達(dá)成協(xié)議的；

　　4、法律、行政法規(guī)規(guī)定可以解除勞動(dòng)合同的。

　　（五）乙方解除勞動(dòng)合同，應(yīng)當(dāng)提前三十日以書面形式通知甲方，但有下列情形之一的，可以隨時(shí)通知甲方解除勞動(dòng)合同。

　　1、在試用期內(nèi)的；

　　2、甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強(qiáng)迫勞動(dòng)的；

　　3、甲方未按勞動(dòng)合同約定支付勞動(dòng)報(bào)酬或者。

　�。┮曳接邢铝星樾沃坏模追讲坏媒獬齽趧�(dòng)合同；

　　1、患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失或部分喪失勞動(dòng)能力的；

　　2、患病或者負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的；

　　3、女職工在孕期、產(chǎn)期和哺乳期的； 4、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。

　�。ㄆ撸┍緞趧�(dòng)合同期滿或者甲乙雙方約定的合同終止條件出現(xiàn)，勞動(dòng)合同即終止。

　　十、甲乙雙方協(xié)商約定的其他內(nèi)容

　�。ㄒ唬┮蛏a(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作需要，甲方可以調(diào)整乙方的工作崗位和工作內(nèi)容；

　　（二）特殊崗位人員（經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)人員、從事保密工作人員、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目或者掌握公司（或廠）重要技術(shù)資料，關(guān)鍵工藝等人員，未經(jīng)甲方同意，乙方不得解除勞動(dòng)合同。

　　（三）乙方在合同期內(nèi)違反甲方依法建立的規(guī)章制度，被行政處分（含記過(guò)）以上處分的，視為嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律、嚴(yán)重失職或嚴(yán)重營(yíng)私舞弊。

　�。ㄋ模┮曳介L(zhǎng)期（或多次）不按工作內(nèi)容或工作要求完成工作任務(wù)的視為不能勝任工作。

　�。ㄎ澹┮曳揭蚬軅麉⒄铡豆ｋU(xiǎn)條例》執(zhí)行，若必須住院治療、住院期間所有補(bǔ)助為300元，住院期間護(hù)理由其家人或家屬負(fù)責(zé)、護(hù)理費(fèi)為1500元（乙方家人或家屬不護(hù)理甲方將安排專人護(hù)理，護(hù)理費(fèi)超支部份由乙方自負(fù)）。

　　十一、違反勞動(dòng)合同的責(zé)任

　　甲乙雙方或一方違反本勞動(dòng)合同的規(guī)定，除依法承擔(dān)法律責(zé)任外，還應(yīng)分別承擔(dān)如下責(zé)任；甲方的違約責(zé)任：

　　（一）甲方擅自解除勞動(dòng)合同，由甲方向乙方補(bǔ)償5000元賠償金。乙方的違約責(zé)任：

　　（一）乙方擅自解除勞動(dòng)合同，由乙方向甲方補(bǔ)償5000元賠償金，由甲方出資培訓(xùn)的技術(shù)工人，為甲方服務(wù)未滿合同規(guī)定期限的要索取培訓(xùn)費(fèi)，其費(fèi)用按甲方實(shí)際支付情況確定，該費(fèi)用可以從乙方本人工資中扣除，不足部分可以通過(guò)其它或法律途徑解決。

　�。ǘ┮曳皆谏a(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中給甲方造成損失，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定和甲方依法制訂的規(guī)章制度進(jìn)行處理。甲乙雙方因履行勞動(dòng)合同發(fā)生爭(zhēng)議，雙方可協(xié)商解決，也可直接向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。本勞動(dòng)合同叁式兩份，甲方執(zhí)兩份乙方執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　工人施工合同篇8

　　建設(shè)單位（甲方）：

　　承包單位（乙方）：

　　身份證號(hào)碼：

　　一、工程名稱：室內(nèi)裝修________________________工程

　　二、施工地點(diǎn)：_________________________________________________________。

　　三、工人工費(fèi)總造價(jià)：______________________元

　　四、付款方式：工程完全完工并經(jīng)業(yè)主和甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人驗(yàn)收合格后，甲方叁天內(nèi)支付乙方全部的工程款。

　　五、施工期限：從_______年_____月____日起至______年_____月________日止共_____天內(nèi)完成，如因甲方改變?cè)O(shè)計(jì)方案，或甲方材料不能按時(shí)到位，工期將順延。

　　六、保修：保修期為______年，保修期內(nèi)屬乙方施工質(zhì)量問題，乙方需進(jìn)行保修，保修所產(chǎn)生的費(fèi)用（包括材料）均由乙方負(fù)責(zé)；（如屬人為損壞或天然災(zāi)害問題，不在保修范圍之內(nèi)）。

　　七、責(zé)任：

　�。�1）、乙方在進(jìn)場(chǎng)施工前需檢查墻體結(jié)構(gòu)的完整、對(duì)上工序完工的基本驗(yàn)收，并作好驗(yàn)收交接。對(duì)接收甲方的材料時(shí)應(yīng)作數(shù)量和質(zhì)量的驗(yàn)收，驗(yàn)收后出現(xiàn)的短缺和損壞由乙方負(fù)責(zé)。另如發(fā)現(xiàn)乙方人員偷取甲方的材料，一經(jīng)證實(shí)將以一罰十處理。

　�。�2）、乙方未經(jīng)甲方同意不能變更施工方案，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　（3）、施工過(guò)程中乙方應(yīng)注意消防、工傷的.安全，嚴(yán)格按照甲方的施工指引進(jìn)行施工，施工期間由于乙方的原因所造成的意外損失和工傷，由乙方自行負(fù)責(zé)。

　�。�4）、因乙方的原因未能按工期完成的，按延誤天數(shù)每天扣罰總工程款的5%。

　　八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。由雙方簽字后生效，全部工程結(jié)算后自行終止。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽約日期：

　　工人施工合同篇9

　　合同編號(hào)：_____________

　　甲方(出租方)：_________ 乙方(承租方)：____________

　　法定代表人：_____________ 法定代表人：________________

　　聯(lián)系電話：_______________ 聯(lián)系電話：__________________

　　(一)工程名稱：____________________

　　(二)工程地點(diǎn)：____________________

　　(三)安裝時(shí)間：____________________

　　(四)安裝人員：____________________

　　為確保施工安全，預(yù)防各種事故，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂以下吊籃安全合同。

　　一、出租方責(zé)任

　　1.對(duì)出租吊籃完好性和安全性負(fù)責(zé)，當(dāng)接到承租方報(bào)修通知后，應(yīng)及時(shí)維修，維修后應(yīng)對(duì)故障或損壞情況、產(chǎn)生原因、更換零件內(nèi)容、事故性質(zhì)等做好書面記錄。

　　2.出租方派技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)安裝指導(dǎo)與拆卸，并對(duì)承租方吊籃操作人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。

　　3.出租方技術(shù)人員應(yīng)按規(guī)定定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，并做好書面檢查記錄。承租方吊籃移位后必須經(jīng)出租方專業(yè)技術(shù)人員檢驗(yàn)認(rèn)可方可運(yùn)行。

　　4.當(dāng)出租方技術(shù)人員對(duì)設(shè)備檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)有帶病運(yùn)行或違章操作時(shí)，有權(quán)指令停工或檢修。對(duì)不聽勸告的操作人員及負(fù)責(zé)人，出現(xiàn)安全事故及一切責(zé)任由承租方自行承擔(dān)。

　　5.承租方配合安裝或操作人員出現(xiàn)的非吊籃機(jī)械故障出現(xiàn)的意外事故，出租方不負(fù)任何責(zé)任。

　　6.出租方維修技術(shù)人員在工地時(shí)，嚴(yán)禁酒后作業(yè)，戴好安全帽等。必須遵守吊籃安全操作規(guī)程。

　　二、承租方責(zé)任

　　l.吊籃操作人員必須堅(jiān)持安全第一，預(yù)防為主的方針，遵守有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范，規(guī)定制度執(zhí)行使用吊籃與安全發(fā)生矛盾時(shí)，必須服從安全的要求，并嚴(yán)格執(zhí)行高處作業(yè)吊籃《安全操作規(guī)程》和《使用說(shuō)明書》，杜絕違章作業(yè)。

　　2.吊籃操作人員上吊籃前，必須系好安全帶、戴好安全帽、穿防滑鞋，酒后、過(guò)度疲勞情緒異常者不得上崗。

　　3.使用吊籃人員不得飲酒，施工中嚴(yán)禁打鬧，必須精力集中。

　　4.吊籃上裝有易燃品時(shí)，使用人員不得吸煙，并遠(yuǎn)離電焊火種。

　　5.操作人員必須身體健康，無(wú)高血壓、心臟病、恐高癥等有礙高空作業(yè)的病癥。

　　6.吊籃作業(yè)人員必須有兩人，不允許一人上工作平臺(tái)。

　　7.每次使用前，使用人員應(yīng)對(duì)吊籃及樓頂?shù)膽覓鞕C(jī)構(gòu)，配重?cái)?shù)量進(jìn)行檢查，并在距地面1米左右上下升降數(shù)次，確定安全無(wú)誤后方可使用。

　　8.在使用過(guò)程中，提升機(jī)、安全鎖內(nèi)嚴(yán)禁進(jìn)入砂漿、膠水、廢紙，油漆等異物。

　　9.發(fā)現(xiàn)鋼絲繩被卡在提升機(jī)內(nèi)時(shí)，操作人員必須立即關(guān)閉電源，嚴(yán)禁繼續(xù)操作電器箱，按下按鈕，并通知出租方搶修。

　　10.作業(yè)人員必須在地面進(jìn)出工作臺(tái)，不得在空中攀窗出入，嚴(yán)禁人員從一臺(tái)吊籃直接進(jìn)入另一臺(tái)吊籃。

　　11.吊籃額定載重量zlp630(630kg)，嚴(yán)禁超載運(yùn)行。工作平臺(tái)內(nèi)荷載應(yīng)大致均布(荷載包括人體重量)。

　　12.建筑材料和工具上、下吊籃工作平臺(tái)應(yīng)從緊靠工作平臺(tái)的樓層窗口、陽(yáng)臺(tái)進(jìn)行。

　　13.電器箱不得作為其他電器的配電箱使用，箱內(nèi)嚴(yán)禁擺放雜物，吊籃內(nèi)嚴(yán)禁電焊操作，嚴(yán)禁將電焊機(jī)打鐵線搭在吊籃上。并嚴(yán)禁電焊火花濺到鋼絲繩上。必須對(duì)鋼絲繩等作好安全防護(hù)。

　　14.不得擅自拆除安全鎖和提升機(jī)，當(dāng)?shù)趸@在使用過(guò)程中，提升機(jī)出現(xiàn)異常情況，電器箱出現(xiàn)電器元件燒壞、工作鋼絲繩斷裂等緊急情況時(shí)，操作人員應(yīng)立即停止并切斷電源，撤離工作平臺(tái)，并通知出租方及時(shí)搶修。

　　15.工作平臺(tái)懸掛在空中時(shí)，不得拆卸。

　　16.因安全因素，嚴(yán)禁夜間操作，違者自負(fù)。

　　17.5級(jí)以上大風(fēng)、大雨、雷雨、霧天和大雪天，應(yīng)停止使用吊籃，風(fēng)雨過(guò)后，操作人員應(yīng)配合檢修人員全面檢查吊籃情況，確認(rèn)安全后，方可使用。

　　18.吊籃電源為380 v/220v，必須可靠接零(接地)保護(hù)。吊籃內(nèi)如需設(shè)置照明，必須使用36v的安全電壓。

　　19.吊籃不使用時(shí)應(yīng)停放在地面上，必須切斷電源，電器箱應(yīng)采用防火、防雨措施，如吊籃不能下降到地面停放，應(yīng)用繩索固定好工作平臺(tái)方能離開。

　　20.每天使用結(jié)束后，應(yīng)將工作平臺(tái)降到地面。

　　三、其它事項(xiàng)

　　1.本合同適用中華人民共和國(guó)有關(guān)法律，受中華人民共和國(guó)法律管轄。

　　2.本合同各方當(dāng)事人對(duì)本合同有關(guān)條款的`解釋或履行發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發(fā)生的一切爭(zhēng)議，當(dāng)和解或調(diào)解不成時(shí)，選擇下列第種方式解決：

　　(1)將爭(zhēng)議提交仲裁委員會(huì)仲裁

　　(2)依法向人民法院提起訴訟。

　　3.本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，自雙方簽訂之日起生效。

　　甲方(蓋章)：_____________ 乙方(蓋章)______________

　　授權(quán) 代理人(簽字)：_______ 授權(quán)代理人(簽字)：________

　　住址：_____________________ 住址：______________________

　　聯(lián)系電話：_________________ 聯(lián)系電話：__________________

　　開戶銀行：_________________ 開戶銀行：__________________

　　賬號(hào)：_____________________ 賬號(hào)：______________________

　　_________年____月____日 _________年______月____日

　　簽訂地點(diǎn)：__________________ 簽訂地點(diǎn)：_________________

　　工人施工合同篇10

　　建設(shè)單位（甲方）：

　　承包單位（乙方）：身份證號(hào)碼：

　　一、工程名稱：室內(nèi)裝修________________________工程

　　二、施工地點(diǎn)：_________________________________________________________.

　　三、工人工費(fèi)總造價(jià)：______________________元

　　四、付款方式：工程完全完工并經(jīng)業(yè)主和甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人驗(yàn)收合格后，甲方叁天內(nèi)支付乙方全部的工程款。

　　五、施工期限：從_______年 _____ 月____日起至______年_____月________日止共 _____天內(nèi)完成，如因甲方改變?cè)O(shè)計(jì)方案，或甲方材料不能按時(shí)到位，工期將順延。

　　六、保修：保修期為 ______年，保修期內(nèi)屬乙方施工質(zhì)量問題，乙方需進(jìn)行保修，保修所產(chǎn)生的費(fèi)用（包括材料）均由乙方負(fù)責(zé)；（如屬人為損壞或天然災(zāi)害問題，不在保修范圍之內(nèi)）。

　　七、責(zé)任：

　　（2）、乙方未經(jīng)甲方同意不能變更施工方案，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方負(fù)責(zé)。

　�。�3）、施工過(guò)程中乙方應(yīng)注意消防、工傷的安全，嚴(yán)格按照甲方的施工指引進(jìn)行施工，施工期間由于乙方的`原因所造成的意外損失和工傷，由乙方自行負(fù)責(zé)。

　�。�4）、因乙方的原因未能按工期完成的，按延誤天數(shù)每天扣罰總工程款的5%.

　　八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。由雙方簽字后生效，全部工程結(jié)算后自行終止。

　　甲方：乙方：

　　簽約代表：簽約代表：

　　簽約日期：年月日簽約日期：年月日

　　工人施工合同篇11

　　如何理解建設(shè)工程施工合同中的“實(shí)際施工人”

　　作者王國(guó)章

　　在建設(shè)工程施工合同中，與建設(shè)工程施工合同有關(guān)的主體主要包括發(fā)包人、總承包人、分包人、第三人、施工人、轉(zhuǎn)包人、實(shí)際施工人等。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第十六章第272條：“發(fā)包人可以與總承包人訂立建設(shè)工程合同，也可以分別與勘察人、設(shè)計(jì)人、施工人訂立勘察、設(shè)計(jì)、施工承包合同�！薄翱偝邪嘶蛘呖辈臁⒃O(shè)計(jì)、施工承包人經(jīng)發(fā)包人同意，可以將自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果與總承包人或者勘察、設(shè)計(jì)、施工承包人向發(fā)包人承擔(dān)連帶責(zé)任。承包人不得將其承包的全部建設(shè)工程轉(zhuǎn)包給第三人或者將其承包的全部建設(shè)工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給第三

　　人�！薄敖钩邪藢⒐こ谭职o不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由承包人自行完成�！� 第281：“因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的，發(fā)包人有權(quán)要求施工人在合理期限內(nèi)無(wú)償修理或者返工、改建。經(jīng)過(guò)修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。”《中華人民共和國(guó)合同法》是從合法合同的角度規(guī)制行為主體，一般不會(huì)以違法合同作為直接規(guī)制的對(duì)象，因此，從合同法中有關(guān)“施工人”的規(guī)定可以看出，這一概念涵蓋了建設(shè)工程施工有效合同中從事施工活動(dòng)的主體，但不應(yīng)當(dāng)包括轉(zhuǎn)承包和違法分包等無(wú)效合同中的“承包人”。正是為了區(qū)別《中華人民共和國(guó)合同法》中規(guī)定的“施工人”概念，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第4條、第25條、第26條使用了“實(shí)際施工人”概念，這里的“實(shí)際施工人”均指無(wú)效工程合同中的“承包人”，主要有以下幾類：①未取得建筑施工企業(yè)資質(zhì)的“承包人”；②超越資質(zhì)等級(jí)且在竣工前沒有取得相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的建筑施工企業(yè)在建設(shè)工程施工合同中的“承包人”；③沒有資質(zhì)等級(jí)借用有資質(zhì)等級(jí)的建筑施工企業(yè)名義從事建設(shè)工程施工的“承包人”；④建設(shè)工程依法必須進(jìn)行招投標(biāo)而未進(jìn)行招投標(biāo)或中標(biāo)無(wú)效的`建設(shè)工程施工合同中的“承包人”⑤承包人轉(zhuǎn)包工程合同中的“承包人”；⑥違法分包合同中的“承包人”。

　　據(jù)此，司法實(shí)踐中，有人認(rèn)為根據(jù)司法解釋的有關(guān)規(guī)定，只要欠付農(nóng)民工的工資，農(nóng)民工可以直接起訴發(fā)包方索要工資是不正確的，實(shí)質(zhì)上這是對(duì)司法解釋的誤解。符合司法解釋中“實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的??”中的行為主體必須符合“實(shí)際施工人”要求，否則以此主張權(quán)利將面臨敗訴的風(fēng)險(xiǎn)。

【工人施工合同】相關(guān)文章：

工人施工合同11篇03-18

裝修工人施工合同范本03-13

工人施工承包合同05-04

施工工人勞動(dòng)合同范本01-27

裝修工人施工合同（通用12篇）08-02

工人裝修施工安全協(xié)議范本02-03

道路施工勞務(wù)工人合同書02-15

工人施工安全的責(zé)任書06-09

施工工人管理制度04-27