汽車買賣合同

時(shí)間：2021-11-09 18:18:27 買賣合同

關(guān)于汽車買賣合同模板錦集六篇

　　現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識(shí)在不斷增強(qiáng)，越來越多的場(chǎng)景和場(chǎng)合需要用到合同，簽訂合同可以明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編幫大家整理的汽車買賣合同6篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

關(guān)于汽車買賣合同模板錦集六篇

汽車買賣合同篇1

　　隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的日趨活躍，汽車交易大量增加，因汽車交易引發(fā)糾紛的案件也由此增多。有些當(dāng)事人因?yàn)槲崔k理汽車登記過戶手續(xù)而主張合同無效，有些因?yàn)槲吹狡嚱灰资袌?chǎng)進(jìn)行交易而主張無效。在審判實(shí)踐中，由于受傳統(tǒng)審判觀念影響，法官在審理此類糾紛中，對(duì)同一類型的汽車買賣合同糾紛案件，有些法院認(rèn)定無效，有些法院則認(rèn)定有效。因此，對(duì)汽車買賣合同糾紛案件的審理應(yīng)如何適用法律，需要進(jìn)一步的探討。

　　一、買賣合同的法律依據(jù)、特征

　　對(duì)汽車買賣合同糾紛案件如何適用法律進(jìn)行探討，必須掌握買賣合同的法律規(guī)定及它的特征。《中華人民共和國(guó)合同法》(簡(jiǎn)稱《合同法》)第一百三十條規(guī)定：“買賣合同是出賣人轉(zhuǎn)移買賣標(biāo)的物所有權(quán)于買受人，買受人支付價(jià)款的合同。”

　　買賣合同的法律特征：1、買賣合同是有名合同;2、買賣合同是賣方轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，買方支付價(jià)款的合同;3、買賣合同是雙務(wù)合同;4、買賣合同是有償合同;5、買賣合同多是諾成合同;6、買賣合同是要因合同;7、買賣合同為要式或不要式合同。

　　二、審理汽車買賣合同糾紛案件，能否以《舊機(jī)動(dòng)車交易管理辦法》作為認(rèn)定汽車買賣合同無效的依據(jù)

　　《舊機(jī)動(dòng)車交易管理辦法》第三條規(guī)定：“舊機(jī)動(dòng)車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、社會(huì)治安管理、環(huán)境保護(hù)管理等各個(gè)方面，屬特殊商品流通，必須在批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車交易中心進(jìn)行行。”該辦法第三十二條規(guī)定：“進(jìn)行舊機(jī)動(dòng)車交易，銷車方須向機(jī)動(dòng)車交易中心出具單位介紹信或證明(屬于個(gè)人賣車的須持居民身份證)、機(jī)動(dòng)車行駛證、原始購車發(fā)票、成交發(fā)票、

　　購置附加費(fèi)憑證、車船使用稅‘稅訖’標(biāo)志、養(yǎng)路費(fèi)交納憑證等。購車方須出具單位介紹信或個(gè)人身份證。工商行政管理部門憑舊機(jī)動(dòng)車交易中心或有舊機(jī)動(dòng)車經(jīng)營(yíng)權(quán)企業(yè)的交易憑證予以驗(yàn)證，車管部門憑此辦理轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)。”據(jù)此，在審判實(shí)踐中，有些法院以汽車交易的雙方未按照上述第三條規(guī)定到批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車交易中心進(jìn)行汽車交易，因而認(rèn)定雙方的汽車買賣合同無效。有些法院則以汽車交易的雙方未按上述第三十二條規(guī)定辦理車輛轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)而認(rèn)定雙方的汽車買賣合同無效。

　　如案例一：

　　原告李春桂于20xx年11月20日與被告馮彬達(dá)成汽車口頭買賣協(xié)議，由馮彬?qū)⑵湎蛲踔胰禾庂徺I的瓊C02034號(hào)小型攔板汽車出賣給李春桂，價(jià)款16500元。協(xié)議達(dá)成后，馮彬?qū)⒃撥嚰霸撥嚨挠嘘P(guān)證件交給李春桂，李春桂于次日向馮彬支付完購車款。雙方對(duì)養(yǎng)路費(fèi)的繳納未進(jìn)行約定，也未辦理該車的轉(zhuǎn)籍過戶手續(xù)。爾后李春桂將該車開往文昌，被文昌市交通規(guī)費(fèi)征稽所以該車從20xx年2月至今拖欠養(yǎng)路費(fèi)為由扣押，并作出罰款的處罰。李春桂交納6000元罰款和40元停車費(fèi)后將該車領(lǐng)回，并找馮彬協(xié)商退車未果，雙方因此引起糾紛。李春桂以馮彬隱瞞該車欠大額路租實(shí)情，雙方的汽車買賣合同無效為由，要求將該車退回馮彬，馮彬退還購車款16500元及賠償經(jīng)濟(jì)損失6050元為由，向原審法院提起訴訟。馮彬辯稱，該車來源合法，證件齊全，口頭協(xié)議后，李春桂已支付購車款和接受車輛及該車證件，買賣合同已成立，李春桂以其隱瞞該車欠大額路租實(shí)情沒有事實(shí)和法律依據(jù)，請(qǐng)法院駁回李春桂的訴訟請(qǐng)求。

　　原審法院審理認(rèn)為，原、被告之間的買賣瓊C02034號(hào)攔板小貨車，雖然該車來源合法，證件齊全，但是雙方未按國(guó)家關(guān)于舊汽車交易的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行交易，納稅及辦理有關(guān)過戶手續(xù)，違反法律規(guī)定，損害了國(guó)家利益，該車的買賣是無效的。原告李春桂要求退車退款的理由成立，應(yīng)予支持。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第五十二條、五十八條、《中華人民共和國(guó)民法通則》第五十

　　八條第五項(xiàng)、第六十條的規(guī)定，判決如下：一、原告李春桂與被告馮彬的汽車買賣無效;二、原告應(yīng)在判決書生效后十天內(nèi)將瓊C02034號(hào)小型攔板貨車退還給被告，同時(shí)被告也應(yīng)退還原告購車款16500元;三、原告用車受罰6000元及停車費(fèi)40元，由原告自負(fù)。一審判決后，原、被告均不服向本院提出上訴。

　　二審審理認(rèn)為，上訴人李春桂與上訴人馮彬口頭達(dá)成的汽車買賣協(xié)議，是雙方的真實(shí)意思表示，內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。雖然雙方未辦理登記過戶手續(xù)，但目前法律、行政法規(guī)并未規(guī)定車輛管理部門的登記是機(jī)動(dòng)車買賣行為生效的必然條件，車輛登記只是一種管理手段。根據(jù)《合同法》第四十四條第一款的規(guī)定：“依法成立的合同，自成立時(shí)生效。”同時(shí)根據(jù)《合同法》第一百三十三條規(guī)定：“標(biāo)的物的所有權(quán)自標(biāo)的物交付時(shí)起轉(zhuǎn)移，但法律另有規(guī)定或當(dāng)事人另有約定的除外。”故本案雙方簽訂的合同應(yīng)認(rèn)定為有效合同，該車從交付給李春桂之日起所有權(quán)已轉(zhuǎn)移給李春桂。原審判決認(rèn)定合同無效錯(cuò)誤，應(yīng)予撤銷。據(jù)此，二審法院依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第二項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：一、撤銷瓊海市人民法院(20xx)瓊海民一初字第16號(hào)民事判決;二、上訴人李春桂與馮彬的汽車買賣合同有效;三、馮彬應(yīng)在本判決書生效之日起十日內(nèi)支付6040元給李春桂。

　　案例二：

　　原告朱海林與被告潘世海于20xx年8月26日協(xié)商小貨車的買賣事宜，由朱海林將其自己的一輛欄板躍進(jìn)NJ1026D小型載貨汽車，車輛行駛證號(hào)為瓊D30594，出賣給潘世海。雙方約定，車價(jià)為8000元。同日，潘世海向朱海林寫下欠條一張，其欠條載明：“欠購車款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按時(shí)付可按車價(jià)款壹倍處罰。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海寫下欠條交朱海林后，朱海林便同意潘世海把車開走，至同年9月20日潘世海未按欠條時(shí)間向朱海林支付購車款8000元，朱海林也沒有將該車的相關(guān)證件交付給潘世海，雙方因此引起糾

　　紛。朱海林于20xx年3月17日向原審人民法院提起訴訟，要求潘世海支付其拖欠的購車款16000元，并承擔(dān)車旅費(fèi)100元。潘世海辯稱，其本人已于20xx年10月12日將4000元支付給朱海林，按雙方的約定，朱海林應(yīng)辦理好產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)，而朱海林沒有辦理，因此，雙方的口頭協(xié)議沒有生效，要求朱海林退回定金4000元，并請(qǐng)證人張桂銘出庭作證。一審中，潘世海提出反訴，要求朱海林雙倍返還定金8000元，并要求朱海林支付為該車修理所付出的費(fèi)用2420元。原審法院通知其繳交反訴費(fèi)，但在法定期間內(nèi)，潘世海未向原審法院繳交反訴費(fèi)，原審法院裁定，按潘世海自動(dòng)撤回反訴處理。一審中，朱海林對(duì)證人的證言予以否認(rèn)。二審另查明，朱海林于20xx年3月間購買該車，總價(jià)款為35200元。根據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、國(guó)家貿(mào)易部、機(jī)械工業(yè)部、公安部、國(guó)家環(huán)境保護(hù)局關(guān)于發(fā)布《汽車報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)》的通知，該車使用年限為8年。按使用8年計(jì)算，該車每天折舊費(fèi)為12.05元。

　　原審法院認(rèn)為，原、被告之間所進(jìn)行的交易是舊小貨車，根據(jù)國(guó)務(wù)院貿(mào)易部發(fā)布的《舊機(jī)動(dòng)車交易管理辦法》第三條“舊機(jī)動(dòng)車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、社會(huì)治安管理、環(huán)境保護(hù)管理等各個(gè)方面，屬特殊商品流通，必須在批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車交易中心進(jìn)行”的規(guī)定，原告所賣的舊貨車，必須要在經(jīng)過批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車交易中心方可進(jìn)行交易，否則應(yīng)視為交易無效。因此，原告擅自將自己的.舊小貨車賣給被告，其行為違反了《機(jī)動(dòng)車交易管理辦法》的規(guī)定，故應(yīng)視為買賣無效。對(duì)無效買賣所得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)互相返還。因此，對(duì)原告要求被告支付拖欠的購車款16000元和車旅費(fèi)100元的訴訟請(qǐng)求，本院不予支持。對(duì)于被告在20xx年10月12日支付4000元給原告的這一事實(shí)，由于被告向法庭提供在場(chǎng)證人張桂銘出庭作證，雖然原告否認(rèn)，但根據(jù)雙方提供證據(jù)的證明度，被告有證人出庭作證，因此，被告主張的可信度大于原告否認(rèn)的可信度。對(duì)被告的這一主張，本院應(yīng)予認(rèn)定。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條第一款、《中華人民共和國(guó)合同法》第五十八條和參照貿(mào)易部發(fā)布的《舊機(jī)動(dòng)車交易管理辦法》第三條的規(guī)定，判決如下：一、原告朱海林與被告潘世海的舊車買賣無效;二、被告潘世海于本判決生效之日起7

　　日內(nèi)返還瓊D30594號(hào)小貨車給原告朱海林;原告朱海林于本判決生效之日起7日內(nèi)返還4000元給被告潘世海;三、駁回原告朱海林的其他訴訟請(qǐng)求。一審宣判后，原告朱海林不服提出上訴。

　　二審審理認(rèn)為，上訴人朱海林與被上訴人潘世海于20xx年8月26日達(dá)成口頭買賣汽車協(xié)議，是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，協(xié)議內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定該協(xié)議為有效協(xié)議。協(xié)議約定后，上訴人將車輛交付被上訴人使用，被上訴人未按約定支付車款，其行為屬于違約行為，依法應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。同時(shí)，上訴人將該車交付被上訴人，沒有將該車相關(guān)的證件交給被上訴人，致使被上訴人不能正常的進(jìn)行營(yíng)運(yùn)，上訴人的行為也應(yīng)視為違約行為，也應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。鑒于本案中，雙方?jīng)]有約定上訴人的違約責(zé)任，因此，上訴人的違約責(zé)任應(yīng)視為與被上訴人的違約責(zé)任相等。本案中，雙方均未完全履行協(xié)議，上訴人請(qǐng)求被上訴人將該車退回，被上訴人表示同意，故雙方約定的口頭協(xié)議可予以解除。由于被上訴人未按協(xié)議約定，將車款支付上訴人，也不及時(shí)將車退回上訴人，致使該車由被上訴人占用長(zhǎng)達(dá)一年，因此，被上訴人應(yīng)支付該車的折舊費(fèi)給上訴人，其折舊費(fèi)按每天12.05元計(jì)算，上訴人主張支付時(shí)間從20xx年8月27日至20xx年4月23日，共計(jì)239天，計(jì)2880元。上訴人上訴請(qǐng)求被上訴人賠償用車款沒有證據(jù)，不予認(rèn)定。其上訴請(qǐng)求被上訴人賠償精神損失費(fèi)20xx元，沒有法律依據(jù)，也沒有事實(shí)根據(jù)。原審判決駁回其他訴訟請(qǐng)求正確，應(yīng)予維持。被上訴人主張20xx年10月12日支付4000元給上訴人，證據(jù)不足，不予認(rèn)定。被上訴人在答辯中，要求上訴人雙倍退還定金8000元，并要求補(bǔ)償購買維修汽車配件費(fèi)用2420元，由于一審中提出反訴請(qǐng)求，未按規(guī)定時(shí)間交納反訴費(fèi)，一審已裁定按其自動(dòng)撤回反訴處理，被上訴人現(xiàn)主張沒有理由。原審判決根據(jù)國(guó)務(wù)院貿(mào)易部頒布的《舊機(jī)動(dòng)車交易管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)定雙方的舊車買賣合同為無效合同，屬適用法律錯(cuò)誤。因?yàn)椤杜f機(jī)動(dòng)車交易管理辦法》是屬于部門的規(guī)章，并不是行政法規(guī)。目前，法律和行政法規(guī)并未規(guī)定舊機(jī)動(dòng)車交易必須在批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車交易中心進(jìn)行，故不能以此作為判決合同無效的依據(jù)，應(yīng)予糾正。原審判決認(rèn)定被上訴人已支付4000元購車款，并判決由上訴人返還，其認(rèn)定事實(shí)證據(jù)不足，應(yīng)予以撤銷。依照《中華人

汽車買賣合同篇2

　　本合同當(dāng)事人：

　　賣車人： (以下簡(jiǎn)稱甲方)身份證號(hào)：

　　買車人： (以下簡(jiǎn)稱乙方)身份證號(hào)：

　　甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律.法規(guī)在合法.平等相互信任的基礎(chǔ)上，現(xiàn)甲乙就下列汽車的買賣簽訂本合同，承諾共同遵守：

　　甲乙雙方同意，甲將其擁有的舊汽車一輛(車牌號(hào)：

　　發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：車架號(hào)：

　　及相關(guān)車輛手續(xù)整體(機(jī)動(dòng)車登記證書.行車證.附加費(fèi)本.養(yǎng)路費(fèi).保險(xiǎn)單)出售給乙方.出售價(jià)格為：元，人民幣大寫為: 元.

　　本協(xié)議生效后，甲方應(yīng)保證該車手續(xù)真實(shí)有效，沒有出租車史，非盜搶車輛，能夠正常過戶，并且不欠附加費(fèi)，養(yǎng)路費(fèi)，同時(shí)甲方應(yīng)無條件為乙方提供過戶相關(guān)手續(xù)，如不能正常過戶或和有出租史時(shí)，甲方應(yīng)無條件退還乙方所付全部購車款及賠償乙方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

　　上述車輛自本協(xié)議生效后，以前發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)糾紛以及交通肇事或違章行為以及其他意外情況引致的一切后果和費(fèi)用均由甲方承擔(dān)，乙方不付任何責(zé)任。以后發(fā)生的費(fèi)用和其他事宜由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。

　　本協(xié)議簽訂的同時(shí)，乙方將購車款一次性交付甲方，同時(shí)甲方將該車和相關(guān)手續(xù)交由乙方保管使用。

　　本協(xié)議未盡事宜，由雙方本著互諒互讓的原則協(xié)商解決。

　　此協(xié)議一式兩份，由甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。

　　自簽字之日起生效。

　　.甲方簽字

　　電話

　　住址

　　乙方簽字電話住址年月日時(shí)

汽車買賣合同篇3

　　甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商，就購買甲方汽車達(dá)成一致協(xié)議如下：

　　一、標(biāo)的車輛簡(jiǎn)況：

　　汽車品牌：

　　型號(hào)：

　　車身顏色：

　　坐椅顏色/材質(zhì)：

　　發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：

　　車架號(hào)：

　　產(chǎn)地：

　　制造商：

　　自排擋或手排擋：

　　新車或二手車：

　　出廠日期：

　　甲方所交付的車輛如果是新車，甲方保證其所交付的車輛不是返修車、庫存車，且應(yīng)為零公里車(因辦理手續(xù)、提車而進(jìn)行的必要移動(dòng)除外);甲方所交付的車輛如果是二手車，甲方保證：車輛沒有被抵押、沒有被司法機(jī)關(guān)查封，里程表上的記錄是真實(shí)、可信的，沒有對(duì)其進(jìn)行任何里程回?fù)?/p>

　　二、價(jià)款：

　　乙方須向甲方支付的總價(jià)款為人民幣?，該金額由以下幾部分構(gòu)成：

　　1、車價(jià);元

　　2、購置稅;?元

　　3、保險(xiǎn)費(fèi)?元;

　　4、牌照費(fèi) 元;

　　5、本合同第五條第款的代辦費(fèi)? 元。

　　乙方不再承擔(dān)任何加急費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、出庫費(fèi)等費(fèi)用。

　　三、交車方式：

　　交車地點(diǎn)：交車時(shí)間：

　　付款方式：付款時(shí)間：

　　四、甲方同意向乙方無償贈(zèng)送以下設(shè)備、配件和提供如下的免費(fèi)服務(wù)：

　　五、經(jīng)乙方的書面委托，甲方可向乙方提供以下服務(wù)，乙方打勾選定如下服務(wù)項(xiàng)目，同時(shí)應(yīng)按甲方和保險(xiǎn)公司、銀行、車輛登記機(jī)關(guān)的要求提供相應(yīng)所需的文件和證明。

　　甲方完成上述代辦事宜后，應(yīng)將相應(yīng)的牌照、發(fā)票、保險(xiǎn)單等票據(jù)憑證完整地交給乙方，乙方按票證據(jù)實(shí)支付。

　　因辦理上述手續(xù)而產(chǎn)生的代辦費(fèi)由雙方約定，甲方亦可免收代辦費(fèi)。甲方的代理行為應(yīng)在乙方的委托授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行，否則后果自負(fù)，如因此給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　1、代理乙方向保險(xiǎn)公司購買有關(guān)汽車保險(xiǎn); 代辦費(fèi)：

　　2、代理乙方向有關(guān)銀行提出并辦理汽車貸款;代辦費(fèi)：

　　3、代理乙方參與汽車牌照的投標(biāo);代辦費(fèi)：

　　4、代理乙方為所購汽車上牌;代辦費(fèi)：

　　5、乙方要求的其他服務(wù)。代辦費(fèi)：

　　六、質(zhì)量和維修：

　　1、甲方向乙方出售的汽車，其質(zhì)量必須符合國(guó)家頒布的汽車質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。如果汽車制造商的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，則必須達(dá)到企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。甲方出售的車輛應(yīng)當(dāng)與隨車提供的產(chǎn)品說明書或車輛使用書的質(zhì)量狀況相一致。

　　乙方對(duì)車輛的特殊質(zhì)量要求如下：

　　2、甲方向乙方出售的汽車，必須是在《全國(guó)汽車、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的汽車或合法的進(jìn)口汽車。

　　3、甲方向乙方出售汽車時(shí)要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地介紹所銷售車輛的基本情況，并提醒乙方注意有關(guān)車輛的非缺陷性的瑕疵狀況，不得做虛假陳述或隱瞞車輛的真實(shí)狀況。

　　4、甲方在向乙方出售車輛時(shí)必須向乙方提供以下書面文件：

　　(1)汽車銷售發(fā)票;(2)車輛合格證、海關(guān)進(jìn)口證明和商品檢驗(yàn)單(進(jìn)口車);(3)保修卡或保修手冊(cè);(4)中文說明書;(5)隨車工具及附件清單;(6)車輛行駛證、登記證及以往維修記錄或維修單位和所投保的保險(xiǎn)公司的名稱、地址、電話(二手車)。

　　5、乙方在購車時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。

　　6、乙方在購車時(shí)應(yīng)對(duì)所購車輛的使用性能及外觀進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。

　　7、如乙方使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題，由乙方自行負(fù)責(zé)。

　　8、甲方應(yīng)當(dāng)在交車時(shí)向乙方提供車輛交接單一份(見附件)，由乙方對(duì)該車的外觀、使用性能進(jìn)行檢查、確認(rèn)。

　　9、甲方及車輛生產(chǎn)商應(yīng)保證車輛在正常行駛狀況下的安全性，而無安全隱患，《產(chǎn)品說明書》或《產(chǎn)品使用書》應(yīng)對(duì)安全操作方法、安全裝置的時(shí)效、安全性的檢測(cè)等作了詳盡說明，并向乙方作了明確的告知。銷售方及生產(chǎn)商應(yīng)保證車輛在有效期內(nèi)，所有《產(chǎn)品說明書》或《產(chǎn)品使用書》所載明的安全裝置都處在有效的使用狀態(tài)。

　　10、汽車在購買后，由買受人負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家的特約維修站聯(lián)系、解決，但甲方應(yīng)提供聯(lián)絡(luò)、溝通及協(xié)助的便利。甲方及車輛生產(chǎn)商應(yīng)建立一定數(shù)量的特約維修站，并保證車輛能及時(shí)獲得修理，汽車零部件充足，收費(fèi)合理。

　　七、違約責(zé)任：

　　1、任何一方違反本合同，包括但不限于甲方不按本合同的約定交付車輛，或交付車輛質(zhì)量不符合本合同條件的，或車輛有潛在的隱蔽瑕疵無法在交接時(shí)查驗(yàn)的;乙方不按本合同規(guī)定支付車款;不配合對(duì)方辦理車輛貸款、保險(xiǎn)、上牌的;任何一方違反保證、承諾條款或不履行協(xié)作配合義務(wù)，致使對(duì)方不能實(shí)現(xiàn)合同目的的，均須承擔(dān)違約責(zé)任。守約方有要求降低價(jià)款、無償修理(七日內(nèi)修理完成)、支付違約金(以每遲延一日，以車輛總價(jià)款的5‰計(jì)算)、換車、繼續(xù)履行本合同、解除本合同的各項(xiàng)權(quán)利，上述權(quán)利可由守約方根據(jù)不同情況合理選擇。

　　2、如屬于在汽車交車以前出現(xiàn)的質(zhì)量問題(包括外觀)，甲方未向乙方明示的，乙方有權(quán)按照本條前款規(guī)定追究甲方違約責(zé)任。但甲方有證據(jù)表明對(duì)質(zhì)量問題沒有過錯(cuò)，甲方是不知情的，則甲方可以免責(zé)。

　　甲方雖然已向乙方交車，但在甲方按照本合同第5條提供相關(guān)服務(wù)如上牌、代辦保險(xiǎn)時(shí)造成車輛損壞的，甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)免費(fèi)修理。

　　甲方：

　　乙方：

　　xxx年xx月xx日

汽車買賣合同篇4

　　編號(hào)：采購單位(甲方)：

　　供應(yīng)商(乙方)：

　　鑒證方：

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》等法律法規(guī)和采購文件(編號(hào)： )，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下條款：

　　第一條：車型、配臵、顏色、數(shù)量、價(jià)格金額單位：元數(shù)量單位：臺(tái)

　　注：以上合同總價(jià)系指在杭州市區(qū)的交貨價(jià)(包括運(yùn)費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)、出庫費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用)。

　　第二條：質(zhì)量保證

　　1、乙方保證本合同所供車輛是符合國(guó)家技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)國(guó)家“三C”認(rèn)證或通過國(guó)家有關(guān)部門檢測(cè)的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品。

　　2、合同車輛在交貨過程中，發(fā)生意外事故和故障損失，如撞、刮、裂、損等均由乙方承擔(dān)責(zé)任;由甲方驗(yàn)收合格后提車。

　　3、如發(fā)生所供車輛與合同不符，甲方有權(quán)拒收或退貨，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和后果由乙方承擔(dān)。

　　第三條：交貨時(shí)間、地點(diǎn)

　　1、乙方在合同生效后個(gè)工作日內(nèi)，按照其與甲方的事先約定將所供車輛運(yùn)至指定地點(diǎn)，由甲方負(fù)責(zé)驗(yàn)收，乙方須配合甲方做好驗(yàn)收提車工作。

　　2、在交付車輛時(shí)，乙方必須向甲方提供車輛上牌(驗(yàn)證)所需的一切相關(guān)資料及隨車的工具器材，并在保養(yǎng)手冊(cè)上粘貼《杭州市政府采購售后服務(wù)聯(lián)系單》。

　　第四條：驗(yàn)收

　　1、乙方將車輛運(yùn)達(dá)交貨地點(diǎn)后，甲方當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收合格后，雙方共同簽署《杭州市政府采購貨物驗(yàn)收回復(fù)單》和《杭州市政府采購售后服務(wù)質(zhì)量反饋表》。乙方提供的車輛和所有配件、附件，必須保證其序列號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)統(tǒng)一對(duì)應(yīng)、描述一致。

　　2、鑒證方將會(huì)同采購辦、監(jiān)察、審計(jì)等部門以及聘請(qǐng)的技術(shù)顧問履行監(jiān)督責(zé)任。

　　第五條：售后服務(wù)

　　乙方保證在驗(yàn)收合格交貨的同時(shí)辦理車輛質(zhì)保的有關(guān)手續(xù)，落實(shí)杭州市區(qū)范圍內(nèi)的特約維修網(wǎng)點(diǎn)(站)，具體負(fù)責(zé)質(zhì)保期內(nèi)車輛的維修保養(yǎng)和質(zhì)量索賠工作。

　　第六條：履約保證金

　　乙方在簽訂合同的同時(shí)須向鑒證方繳納合同總價(jià)2%的履約保證金(合計(jì)人民幣元)，合同履行完畢后，由乙方開具統(tǒng)一收款收據(jù)(須有財(cái)政或稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制章)，并持《杭州市政府采購貨物驗(yàn)收回復(fù)單》、《杭州市政府采購售后服務(wù)質(zhì)量反饋表》向鑒證方辦理履約保證金無息原額退還手續(xù)。

　　第七條：貨款的支付

　　經(jīng)甲方驗(yàn)收合格交貨后，乙方須在三個(gè)工作日內(nèi)將《杭州市政府采購貨物驗(yàn)收回復(fù)單》、《杭州市政府采購售后服務(wù)質(zhì)量反饋表》報(bào)鑒證方備案后，憑原始憑據(jù)(發(fā)票)、《杭州市政府采購貨物驗(yàn)收回復(fù)單》在個(gè)工作日內(nèi)，向甲方辦理結(jié)算貨款手續(xù)。

　　第八條：其它約定

　　第九條：違約責(zé)任

　　1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日償付合同總價(jià)0.2‰的違約金;乙方逾期10日不能交付的，應(yīng)向甲方支付合同總價(jià)2%的違約金，并且不再退還履約保證金，同時(shí)甲方征得鑒證方同意有權(quán)終止合同。

　　2、甲方逾期支付貨款的，自逾期之日起，向乙方每日償付合同總價(jià)0.2‰的違約金;甲方無正當(dāng)理由拒付貨款的，應(yīng)向乙方償付合同總價(jià)2%的違約金。

　　第十條爭(zhēng)議的解決

　　本合同如發(fā)生糾紛，甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，按《中華人民共和國(guó)政府采購法》的規(guī)定處理。

　　第十一條合同的生效

　　1、本合同經(jīng)甲、乙雙方法定代表人或其委托人簽字蓋章后，由乙方在三個(gè)工作日內(nèi)送至鑒證方審核鑒證，并向鑒證方繳納2%履約保證金后生效。

　　2、合同履行期內(nèi)甲、乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同若有未盡事宜，需經(jīng)甲、乙雙方和鑒證方共同協(xié)商，訂立補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等法律效力。

　　3、采購文件(編號(hào)： )、應(yīng)標(biāo)文件及評(píng)標(biāo)過程中形成的文字資料、詢標(biāo)紀(jì)要均作為本合同的組成部分，具有同等效力。

　　4、本合同一式三份，甲方、乙方、鑒證方各執(zhí)一份。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　年月日：年月日：

汽車買賣合同篇5

　　賣方：

　　買方：

　　第一條賣方依法出賣具備以下條件的舊機(jī)動(dòng)車：

　　車主名稱：

　　號(hào)牌號(hào)碼：

　　廠牌型號(hào)：

　　初次登記日期：

　　發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：

　　車架號(hào)：

　　養(yǎng)路費(fèi)繳付有效期自20xx年4月27日至20xx年9月30日。

　　最近一次年檢時(shí)間：20xx年8月。

　　行駛公里數(shù)：25萬公里。

　　車輛使用性質(zhì)：（/ ）客運(yùn)、（ /）貨運(yùn)、（是）出租、（ /）租賃、（ /）非營(yíng)運(yùn)、（/ ）其它。

　　第二條車款及交驗(yàn)車

　　車款為（不含稅費(fèi)）11萬元；大寫十一萬元整。

　　買方應(yīng)于20xx年9月 1 日在買方住所地同賣方當(dāng)面驗(yàn)收車輛及審驗(yàn)相關(guān)文件，并以現(xiàn)金的方式自驗(yàn)收、審驗(yàn)無誤之日起當(dāng)天內(nèi)向買方支付全部車款。

　　賣方應(yīng)在收到車款后當(dāng)天內(nèi)交付車輛及相關(guān)文件，并協(xié)助買方在允許辦理車輛過戶時(shí)30日內(nèi)辦理完車輛過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。車輛過戶、轉(zhuǎn)籍過程中發(fā)生的稅、費(fèi)負(fù)擔(dān)方式為：全部由買方負(fù)擔(dān)。

　　相關(guān)文件包括：機(jī)動(dòng)車行駛證、機(jī)動(dòng)車登記證書、稅訖證明、車輛年檢證明、養(yǎng)路費(fèi)繳費(fèi)憑證、道路運(yùn)輸許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本和副本、改氣合格證、收費(fèi)許可證、稅務(wù)登記證、車船使用證、社會(huì)集團(tuán)體會(huì)員證、保險(xiǎn)單各一份。

　　第三條雙方權(quán)利義務(wù)

　　1.賣方應(yīng)保證對(duì)出賣車輛享有所有權(quán)或處置權(quán)，且該車符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，能夠依法辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。

　　2.賣方保證向買方提供的相關(guān)文件真實(shí)有效及其對(duì)車輛的陳述完整、真實(shí)，不存在隱瞞或虛假成分。

　　3.買方應(yīng)按照約定時(shí)間、地點(diǎn)與賣方當(dāng)面驗(yàn)收車輛及審驗(yàn)相關(guān)文件，并按照約定支付車款。

　　4.賣方收取車款后，應(yīng)開具合法、有效的收款憑證。

　　5.買方應(yīng)持有效證件與賣方共同辦理車輛過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。

　　6.車輛交付后，因車輛使用發(fā)生的問題由使用者負(fù)責(zé)（其中因交通事故發(fā)生的費(fèi)用、養(yǎng)路費(fèi)和相關(guān)罰款等全部費(fèi)用）。

　　第四條違約責(zé)任

　　1．第三人對(duì)車輛主張權(quán)力并有確實(shí)證據(jù)的，賣方應(yīng)承擔(dān)由此給買方造成的

　　一切損失。

　　2．賣方未按照約定交付車輛或相關(guān)文件的，應(yīng)每日按車款 2 %的標(biāo)

　　準(zhǔn)支付違約金。

　　3．因賣方原因致使車輛在允許辦理期限30日內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，買方有權(quán)要求賣方返還車款并承擔(dān)一切損失；因買方原因致使車輛在允許辦理期限30日內(nèi)不能辦理過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，賣方有權(quán)要求買方返還車輛并承擔(dān)一切損失。

　　第五條合同爭(zhēng)議的解決辦法

　　此協(xié)議未盡事宜雙方友好協(xié)商，協(xié)商未果，任何一方均可向?qū)Ψ剿诘厝嗣穹ㄔ簩で蟊Ｗo(hù)。

　　第六條買賣雙方其他約定事項(xiàng)

　　車輛自交付之日起，車輛的全部產(chǎn)權(quán)歸買方所有。

　　相關(guān)的合同范本·樓房買賣合同·軟件買賣合同·二手車輛買賣合同·車位車庫買賣合同·鋼材買賣合同·木材買賣合同

　　此協(xié)議一式兩份，買賣雙方各執(zhí)一份，蓋章、簽字后即生效。

　　賣方（章）買方（章）：

　　地址：

汽車買賣合同篇6

　　出賣人(以下簡(jiǎn)稱甲方)：____________________

　　買受人(以下簡(jiǎn)稱乙方)：____________________

　　第一條目的

　　依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方在自愿、平等和協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方擁有的二手車過戶給乙方的相關(guān)事宜，簽訂本合同。(三)要過戶的二手車的基本情況：

　　車輛牌號(hào)_____________車輛類型_____________

　　廠牌、型號(hào) _____________顏色_____________

　　初次登記日期_____________登記證號(hào)_____________

　　發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼_____________車架號(hào)碼_____________

　　行使里程_____________km 使用年限至______年______月______日

　　車輛年檢簽證有效期至______年______月______排放標(biāo)準(zhǔn)

　　車輛購置稅完稅證明證號(hào)______(征稅、免稅)。

　　車船使用稅納稅記錄卡繳付截止期 ______

　　車輛養(yǎng)路費(fèi)交訖截止期______年______月(證號(hào)______)

　　車輛保險(xiǎn)險(xiǎn)種______

　　保險(xiǎn)有效期截止日期 ______年______月______日

　　配置______

　　第三條車輛價(jià)款、過戶手續(xù)費(fèi)

　　本車價(jià)款為人民幣 ______元(大寫______元)，其中包含車輛、備胎以及______等款項(xiàng)。過戶手續(xù)費(fèi)約為人民幣_(tái)_____元(大寫______元)，由______承擔(dān)(以實(shí)際發(fā)生費(fèi)用為準(zhǔn)支付)。

　　第四條定金和價(jià)款的支付、過戶手續(xù)、車輛交付

　　(一)乙方應(yīng)于本合同簽訂時(shí)，按車價(jià)款______%(≤20%)人民幣_(tái)_____元(大寫 ______元)作為定金支付給甲方。

　　第五條雙方的權(quán)利義務(wù)

　　(一)甲方承諾出賣車輛不存在任何權(quán)屬上的法律問題和尚未處理完畢的道路交通安全違法行為或者交通事故;應(yīng)提供車輛的使用、維修、事故、檢驗(yàn)以及是否辦理抵押登記、海關(guān)監(jiān)管、交納稅費(fèi)期限、使用期限等真實(shí)情況和信息。

　　(二)甲方屬二手車經(jīng)銷企業(yè)的，還應(yīng)向乙方提供質(zhì)量保證及售后服務(wù)承諾。

　　(三)對(duì)轉(zhuǎn)出本市的車輛，乙方應(yīng)了解、確認(rèn)買受車輛能在轉(zhuǎn)入所在地辦理轉(zhuǎn)入手續(xù)。

　　(四)雙方應(yīng)在約定的時(shí)間內(nèi)提供各類證明、證件并確保真實(shí)有效。

　　第六條違約責(zé)任

　　(一)違反本合同第四條第3款，致使車輛不能過戶、轉(zhuǎn)籍，合同無法繼續(xù)履行的，本合同解除。甲方違約的，甲方向乙方雙倍返還定金并賠償乙方相應(yīng)損失;乙方違約的，則乙方無權(quán)要求返回定金并賠償甲方相應(yīng)損失。

　　(二)違反本合同第四條第4款，乙方未按合同約定支付的，應(yīng)按延期天數(shù)向甲方支付違約金每天人民幣_(tái)_____元。

　　(三)違反本合同第四條第5款，甲方延期交付過戶、轉(zhuǎn)籍的有關(guān)證件或車輛的，應(yīng)按延期天數(shù)向乙方支付違約金每天人民幣_(tái)_____元。

　　(四)違反本合同第五條第1款，乙方有權(quán)解除本合同，甲方應(yīng)無條件接受退回的車輛并退回乙方全部車款，雙倍返還定金并賠償乙方相應(yīng)損失。

　　(五)違反本合同第五條第2款，甲方應(yīng)向乙方支付車輛價(jià)款的______ %(人民幣_(tái)_____元)的違約金，并繼續(xù)提供質(zhì)量保證及售后服務(wù)承諾。

　　(六)違反本合同第五條第3款，致使車輛不能在轉(zhuǎn)入所在地辦理轉(zhuǎn)入手續(xù)的，本合同解除，乙方無權(quán)要求返還定金，并賠償甲方相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。

　　(七)違反本合同第五條第4款，致使出讓車輛不能過戶、轉(zhuǎn)籍的，守約方有權(quán)解除本合同，違約方應(yīng)支付人民幣_(tái)_____元給守約方，守約方另有損失的，由違約方賠償損失。

　　第七條風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)

　　本合同簽訂后，車輛在過戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)完成并實(shí)際交付前：

　　(一)甲方使用和保管的，由甲方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。

　　(二)乙方使用和保管的，由乙方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。

　　第八條爭(zhēng)議解決方式

　　因本合同發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，或向有關(guān)行業(yè)組織及消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。當(dāng)事人不愿協(xié)商、調(diào)解，或協(xié)商、調(diào)解不成的，按下列第______種方式解決：

　　(一)向上海仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;

　　(二)向人民法院起訴。

　　第九條其它

　　(一)本合同未約定的事項(xiàng)，按照《中華人民共和國(guó)合同法》、《二手車流通管理辦法》以及有關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章執(zhí)行。

　　(二)雙方因履行本合同而簽署的補(bǔ)充協(xié)議及提供的其它書面文件，均為本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

　　(三)本合同經(jīng)雙方當(dāng)事人簽字或蓋章后生效。本合同一式三份，由甲方、乙方和二手車交易市場(chǎng)各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　(四)附件

　　附件一：車輛狀況說明書(車輛信息表)

　　附件二：車輛相關(guān)憑證

　　1、《機(jī)動(dòng)車登記證書》

　　2、《機(jī)動(dòng)車行駛證》

　　3、有效的機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)合格標(biāo)志